建设工程勘察合同

建设工程勘察合同
　　
　　 〔岩土工程设计、治理、监测〕　　
　　工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　　工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　　合同编号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　　（由承包人编填）
　　勘察证书等级：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　　发包人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　　承包人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　　签订日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　　
　　 中华人民共和国建设部
　　 国家工商行政管理局监制
　　 二０００年三月
　　发包人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　　承包人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　　发包人委托承包人承担：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿工程项目的岩土工程任务，根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。
　　
　　第一条　工程概况
　　１．１　工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　　１．２　工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　　１．３　工程立项批准文件号、日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　　１．４　岩土工程任务委托文号、日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　　１．５　工程规模、特征：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　　１．６　岩土工程任务（内容）与技术要求：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　　１．７　承接方式：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　　１．８　预计的岩土工程工作量：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　　
　　第二条　发包人向承包人提供的有关资料文件
　　
　　┏━━━┯━━━━━━━━━┯━━━┯━━━━━━━━━┯━━━━━━┓
　　┃ 序号 │　 资料文件名称　 │ 份数 │　　 内容要求　　 │　提交时间　┃
　　┠───┼─────────┼───┼─────────┼──────┨
　　┃　　　│　　　　　　　　　│　　　│　　　　　　　　　│　　　　　　┃[page]
　　┠───┼─────────┼───┼─────────┼──────┨
　　┃　　　│　　　　　　　　　│　　　│　　　　　　　　　│　　　　　　┃
　　┠───┼─────────┼───┼─────────┼──────┨
　　┃　　　│　　　　　　　　　│　　　│　　　　　　　　　│　　　　　　┃
　　┠───┼─────────┼───┼─────────┼──────┨
　　┃　　　│　　　　　　　　　│　　　│　　　　　　　　　│　　　　　　┃
　　┗━━━┷━━━━━━━━━┷━━━┷━━━━━━━━━┷━━━━━━┛
　　

　　
　　第三条　承包人应向发包人交付的报告、成果、文件
　　
　　┏━━━┯━━━━━━━━━━━┯━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━┓
　　┃ 序号 │ 报告、成果、文件名称 │ 数量 │　 内容要求　 │　交付时间　┃
　　┠───┼───────────┼───┼───────┼──────┨
　　┃　　　│　　　　　　　　　　　│　　　│　　　　　　　│　　　　　　┃
　　┠───┼───────────┼───┼───────┼──────┨
　　┃　　　│　　　　　　　　　　　│　　　│　　　　　　　│　　　　　　┃
　　┠───┼───────────┼───┼───────┼──────┨
　　┃　　　│　　　　　　　　　　　│　　　│　　　　　　　│　　　　　　┃
　　┠───┼───────────┼───┼───────┼──────┨
　　┃　　　│　　　　　　　　　　　│　　　│　　　　　　　│　　　　　　┃
　　┗━━━┷━━━━━━━━━━━┷━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━┛
　　

　　
　　第四条　工期
　　本岩土工程自＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿＿日开工至＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿日完工，工期为＿＿＿＿＿＿天。由于发包人或承包人的原因，未能按期开工、完工或交付成果资料时，按本合同第八条规定执行。
　　
　　第五条　收费标准及支付方式
　　５．１　本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准＿＿＿＿＿＿计取；或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、承包人另行议定。
　　５．２　本岩土工程费总额为＿＿＿＿＿元（大写＿＿＿＿＿），合同生效后３天内，发包人应向承包人支付预算工程费总额的２０％，计元作为定金（本合同履行后，定金抵作工程费）。
　　５．３　本合同生效后，发包人按下表约定分＿＿＿＿＿次向承包人预付（或支付）工程费，发包人不按时向承包人拨付工程费，从应拨付之日起承担应拨付工程费的滞纳金。
　　
　　┏━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┓
　　┃　拨付工程费时间　│　　占合同总额百分比　　│　　金额人民币（元）　┃
　　┃　 （工程进度）　 │　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　┃
　　┠─────────┼────────────┼───────────┨
　　┃　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　┃
　　┠─────────┼────────────┼───────────┨
　　┃　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　┃
　　┠─────────┼────────────┼───────────┨[page]
　　┃　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　┃
　　┠─────────┼────────────┼───────────┨
　　┃　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　┃
　　┗━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━┛
　　

　　
　　第六条　变更及工程费的调整
　　６．１　本岩土工程进行中，发包人对工程内容与技术革新求提出变更，发包人应在变更前＿＿＿＿＿天向承包人发出书面变更通知，否则承包人有权拒绝变更；承包人接通知后于＿＿＿＿＿天内，提出变更方案的文件资料，发包人收到该文件资料之日起＿＿＿＿＿天内予以确认，如不确认或不提出修改意见的，变更文件资料自送达之日起第＿＿＿＿＿天自行生效，由此延误的工期顺延外，因变更导致承包人经济支出和损失，由发包人承担。
　　６．２　变更后，工程费按如下方法（或标准）进行调整：
　　
　　第七条　发包人、承包人责任
　　７．１　发包人责任
　　７．１．１　发包人按本合同第二条规定的内容，在规定的时间内向承包人提供资料文件，并对其完整性、正确性及时限性负责；发包人提供上述资料、文件超过规定期限１５天以内，承包人按合同规定交付报告、成果、文件的时间顺延，规定期限超过１５天以上时，承包人有权重新确定交付报告、成果、文件的时间。
　　７．１．２　发包人要求承包人在合同规定时间内提前交付报告、成果、文件时，发包人应按每提前一天向承包人支付＿＿＿＿＿元计算加班费。
　　７．１．３　发包人应为承包人现场工作人员提供必要的生产、生活条件；如不能提供时，应一次性付给承包人临时设施费＿＿＿＿＿元。
　　７．１．４　开工前，发包人应办理完毕开工许可、工作场地使用、青苗、树木赔偿、坟地迁移、房屋构筑物拆迁、障碍物清除等工作，及解决扰民和影响正常工作进行的有关问题，并承担费用；
　　发包人应向承包人提供工作现场地下已有埋藏物（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）的资料及其具体位置分布图，若因地下埋藏物不清，致使承包人在现场工作中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任；
　　在有毒、有害环境中作业时，发包人应按有关规定，提供相应的防护措施，并承担有关的费用；
　　以书面形式向承包人提供水准点和坐标控制点；
　　发包人应解决承包人工作现场的平整，道路通行和用水用电，并承担费用。
　　７．１．５　发包人应对工作现场周围建筑物、构筑物、古树名木和地下管道、线路的保护负责，对承包人提出书面具体保护要求（措施），并承担费用。
　　７．１．６　发包人应保护承包人的投标书、报告书、文件、设计成果、专利技术、特殊工艺和合理化建议，未经承包人同意，发包人不得复制泄露或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，承包人有权索赔。
　　７．１．７　本合同中有关条款规定和补充协议中发包人应负的责任。
　　７．２　承包人责任
　　７．２．１　承包人按本合同第三条规定的内容、时间、数量向发包人交付报告、成果、文件，并对其质量负责。
　　７．２．２　承包人对报告、成果、文件出现的遗漏或错误负责修改补充；由于承包人的遗漏、错误造成工程质量事故，承包人除负法律责任和负责采了补救措施外，应减收或免收直接受损失部分的岩土工程费，并根据受损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金额由发包人、承包人商定为实际损失的＿＿＿＿＿％。
　　７．２．３　承包人不得向第三人扩散、转让第二条中发包人提供的技术资料、文件。发生上述情况，承包人应负法律责任，发包人有权索赔。[page]
　　７．２．４　遵守国家及当地有关部门对工作现场的有关管理规定，做好工作现场保卫和环卫工作，并按发包人提出的保护要求（措施），保护好工作现场周围的建、构筑物，古树、名木和地下管线（管道）、文物等。
　　７．２．５　本合同有关条款规定和补充协议中承包人应负的责任。
　　
　　第八条　违约责任
　　８．１　由于发包人提供的资料、文件错误、不准确，造成工期延误或返工时，除工期顺延外，发包人应向承包人支付停工费或返工费，造成质量、安全事故时，由发包人承担法律责任和经济责任。
　　８．２　在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，承包人未开始工作的，不退还发包人已付的定金；已进行工作的，完成的工作量在５０％以内时，发包人应支付承包人工程费的５０％的费用；完成的工作量超过５０％时，发包人应支付承包人工程费的１００％的费用。
　　８．３　发包人不按时支付工程费（进度款），承包人在约定支付时间１０天后，向发包人发出书面催款的通知，发包人收到通知后仍不按要求付款，承包人有权停工，工期顺延，发包人还应承担滞纳金。
　　８．４　由于承包人原因延误工期或未按规定时间交付报告、成果、文件，每延误一天应承担以工程费千分之一计算的违约金。
　　８．５　交付的报告、成果、文件达不到合同约定条件的部分，发包人可要求承包人返工，承包人按发包人要求的的时间返工，直到符合约定条件，因承包人原因达不到约定条件，由承包人承担返工费，返工后仍不能达到约定条件，承包人承担违约责任，并根据因此造成的损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金额最高不超过返工项目的收费。
　　
　　第九条　材料设备供应
　　９．１　发包人、承包人应对各自负责供应的材料设备负责，提供产品合格证明，并经发包人、承包人代表共同验收认可，如与设计和规范要求不符的产品，应重新采购符合要求的产品，并经发包人、承包人代表重新验收认定，各自承担发生的费用。若造成停、窝工的，原因是承包人的，则责任自负；原因是发包人的，则应向承包人支付停、窝工费。
　　９．２　承包人需使用代用材料时，须经发包人代表批准方可使用，增减的费用由发包人、承包人商定。
　　
　　第十条　报告、成果、文件检查验收
　　１０．１　由发包人负责组织对承包人交付的报告、成果、文件进行检查验收。
　　１０．２　发包人收到承包人交付的报告、成果、文件后＿＿＿＿＿天内检查验收完毕，并出具检查验收证明，以示承包人已完成任务，逾期未检查验收的，视为接受承包人的报告、成果、文件。
　　１０．３　隐蔽工程工序质量检查，由承包人自检后，书面通知发包人检查；发包人接通知后，当天组织质检，经检验合格，发包人、承包人签字后方能进行下一道工序；检验不合格，承包人在限定时间内修补后重新检验，直至合格；若发包人接通知后２４小时内仍未以到现
　　场检验，承包人可以顺延工程工期，发包人应赔偿停、窝工的损失。
　　１０．４　工程完工，承包人向发包人提交岩土治理工程的原始记录、竣工图及报告、成果、文件，发包人应在＿＿＿＿＿＿天内组织验收，如有不符合规定要求及存在质量问题，承包人应采取有效补救措施。
　　１０．５　工程未经验收，发包人提前使用和擅自动用，由此发生的质量、安全问题，由发包人承担责任，并以发包人开始使用日期为完工日期。
　　１０．６　完工工程经验收符合合同要求和质量标准，自验收之日起＿＿＿＿＿天内，承包人向发包人移交完毕，如发包人不能按时接管，致使已验收工程发生损失，应由发包人承担，如承包人不能按时交付，应按逾期完工处理，发包人不得因此而拒付工程款。
　　
　　第十一条　本合同未尽事宜，经发包人与承包人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。[page]
　　
　　第十二条　其他约定事项：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　　
　　第十三条　争议解决办法
　　本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第＿＿＿＿种方式解决：
　　（一）提交＿＿＿＿＿仲裁委员会仲裁；
　　（二）依法向人民法院起诉。
　　
　　第十四条　合同生效与终止
　　本合同自发包人、承包人签字盖章后生效；按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、承包人认为必要时，到项目据理力争地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、承包人履行完合同规定的义务后，本合同终止。
　　本合同一式＿＿＿＿＿份，发包人＿＿＿＿＿份、承包人＿＿＿＿＿份。　　发包人名称：　　　　　　　　　　　　　　　承包人名称：
　　　　　　（盖章）　　　　　　　　　　　　　　　（盖章）
　　法定代表人：（签字）　　　　　　　　　　　法定代表人：（签字）
　　委托代理人：（签字）　　　　　　　　　　　委托代理人：（签字）
　　住所：　　　　　　　　　　　　　　　　　　住所：
　　邮政编码：　　　　　　　　　　　　　　　　邮政编码：
　　电话：　　　　　　　　　　　　　　　　　　电话：
　　传真：　　　　　　　　　　　　　　　　　　传真：
　　开户银行：　　　　　　　　　　　　　　　　开户银行：
　　银行帐号：　　　　　　　　　　　　　　　　银行帐号：
　　建设行政主管部门备案：　　　　　　　　　　鉴证意见：　　　　　　　　　　　　　
　　（盖章）　　　　　　　　　　　　　　　　 （盖章）
　　备案号：　　　　　　　　　　　　　　　　　经办人：
　　备案日期：　　 年　 月　日　　　　　　　鉴证日期：　　年　　月　日