交通工程延误工期如何处理

　　一、交通工程延误工期如何处理

　　交通工程延误工期可以协商或支付违约金。

　　一方不履行合同义务或者不按照约定履行合同义务的，应当承担继续履行、采取补救措施、赔偿损失的责任。价款的支付：一方不支付价款或者报酬的，另一方可以要求其支付价款或者报酬。

　　通常会约定一种滞纳金，主要是针对迟延履行合同义务时，进行违约责任">违约责任追究。但是只有在一方严重违约，导致合同解除"

　　合同解除时，才承担此部分违约金。如果合同继续履行，一般参照“滞纳金”追究违约责任。

　　《中华人民共和国民法典》第五百八十四条

　　损害赔偿范围，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益;但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。

　　二、交通工程延误工期怎么计算

　　1.工期分析法。依据合同工期的网络进度计划图，对比承包人完成各种原因增加的工程量所需用工时，并考虑工序改变等影响，分析干扰事件发生之后的工期损失，计算索赔值。

　　2.实测法。承包人在延期事件影响下，完成工程所实际延误的工时。

　　3.类推法。即用同类工程、同类项目，同类经济技术指标如规模、造价、工期计量标准进行类比，求得各类数据。

　　4.比例法。即按合同价款或者工程量增减的比例，确定工期增减值。

　　5.定额法。参考国家发布的工期定额，结合工程的具体情况确定工期延误天数。

　　6.过错分担法。如果存在两个以上的误期因素，根据当事人造成误期的过错大小或原因力比例决定误期责任的承担。

　　三、交通工程延误工期纠纷的诉讼时效

　　找法网提醒您，交通工程延误工期纠纷的诉讼时效是3年。

　　《民法典》第一百八十八条【普通诉讼时效、最长权利保护期间】向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。

　　诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是，自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护，有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。