单位工程验收合格标准是什么

　　一、单位工程验收合格标准是什么

　　工程验收的合格标准如下：

　　1.完成建设工程设计和合同规定的各项内容；

　　2.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场报告；

　　3.有完整的技术档案和施工管理资料；

　　4.有勘察、设计、施工、监理等单位签署的质量合格文件；

　　5.建设单位以按合同支付工程款，并有工程款支付证明等。

　　二、单位工程质量验收程序有哪些

　　找法网提醒您，验收程序为：

　　1.向监理单位提交工程预验收申请报告。

　　2.进行单位（子单位）工程验收。

　　3.分包工程完工后，应将工程相关资料交总包单位。

　　4.单位工程质量验收合格后，建设单位应在规定时间内将工程竣工验收报告和有关文件，报建设行政管理部门备案。

　　三、单位工程验收的时间

　　按照最高人民法院相关司法解释的规定，一般按照下述方式来确定竣工日期：

　　1.建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期。既然工程已经验收合格了，则将竣工验收合格之日定为竣工日期是比较合理的。

　　2.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期。这种情况在实际纠纷此中经常发生，多数时候发包人有意拖延验收，致使工程无法及时验收，在此情况下，按照最高人民法院的相关司法解释的规定，一般以承包人提交验收报告之日为竣工日期。

　　3.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。按照相关法律法规规定，工程未经验收合格的不准交付使用。既然发包人在未经验收的情况下就擅自使用了，说明发包人放弃了工程质量的抗辩权，则理应将发包人占有使用建设工程之日视为竣工日期。