工程索赔时效是多久

　　那么在实际情况中，工程索赔时效究竟是多长时间呢？接下来为您进行具体的分析。

　　1、工程索赔时效

　　工程索赔时效是指施工合同履行过程中，索赔方在索赔事件发生后的约定期限内不行使索赔权的，视为放弃索赔权利，其索赔权归于消灭的合同法律制度。约定的期限即索赔时效期间，一般为28天(根据通用条款)。该种索赔时效，属于消灭时效的一种。

　　2、工程索赔诉讼时效

　　诉讼时效是权利人请求人民法院保护自己民事权利的期限，自权利人知道或应当知道权利受到侵害之日起计算。诉讼时一般为2年，但涉及商品质量不合格、人身损害、寄存保管、租金的，诉讼时效为1年。但诉讼时效从权利实际被侵害之日起最长不超过20年，有特殊情况的，人民法院可以延长诉讼时效期间。

　　3、诉讼时效与索赔时效的区别

　　索赔时效和诉讼时效存在根本的区别，诉讼时效是权利人请求人民法院保护自己民事权利的期限，是法定时效，不可随意约定更改，指向的对象是法院。索赔时效是权利人请求义务人行使义务的期限，该期限是约定期限，指向的对象是义务人。索赔时效是除斥期间，超过索赔时效丧失的是实体权利，义务人给付的可以要求返回。超过诉讼时效即丧失胜诉权，实体权利不丧失，义务人给付的无权要求返还。

　　在工程合同履行中，合同双方应重视合同的约定，积极履行合同。如果超过索赔进行索赔，将直接导致实体权利的丧失。丧失了实体权利，即使未超过诉讼时效，也只能面临败诉的后果。

　　4、工程停工后如何进行索赔

　　（1）弄清楚停工的责任归于谁，如果发包人的原因导致停工的，承包人可以请求索赔哪些损失有以下七种：

　　①机械设备闲置费，包含租金和损耗；

　　②管理人员及工人的工资；

　　③因停工所额外支出的管理费，包含住宿、餐饮等；

　　④材料仓储费；

　　⑤支付停工期间材料价格上涨的部分费用；

　　⑥因获得的工程款的利息；

　　⑦因防止扩大损失而支出的费用；

　　（2）承包人要做好充分的索赔准备搜集证据

　　证据包括：

　　①开工令；

　　②停工通知、复工通知、设计变更导致返工或增加工程量验收记录；

　　③会议纪要；

　　④签证；

　　⑤监理通知；

　　⑥信函；

　　⑦机械设备租赁合同；

　　⑧支付凭证；

　　⑨投标价格计算表；

　　⑩材料仓单；

　　还有承包人自己为防止损失扩大而采取的措施所产生的费用等等。

　　这些证据足以证明停工的原因在于发包人，以及停工的期限、停工造成的实际损失。

　　以上的内容就是找法网小编为您整理的有关于工程索赔时效的问题。所以如果是在实际的工作，比如完成一个建设项目的时候出现这样的问题，就可以在法律所规定的时效期间以内积极地维护自己的合法权益，尤其注意不要超过工程索赔时效。