1、建筑合同有约定的，应该在合同约定的时间内提出索赔请求，否则将可能失去索赔权利。

2、合同无约定的或约定不明的，当事人应当自停工之日起提出索赔要求，逾期两年未提出的，法院将不再保护，即当事人向对方主张停工损失的，对方可以不再赔偿。

1、若暴雨水浸属于可排除，未达到不可抗力层次的，承包方应当排除障碍，继续施工，若擅自停工的，应当按照合同约定承担违约责任，赔偿发包人的相关损失。

2、若暴雨水浸属于不可抗力的自然灾害，那么可按照以下方式处理赔偿事宜：

(1)工程本身的损害由业主承担；

(2)人员伤亡由其所属单位负责，并承担相应费用；

(3)造成施工单位机械、设备的损坏及停工等损失，由施工单位承担；

(4)所需清理、修复工作的费用，由双方协商承担；

(5)工期给予顺延。

3、若双方协商不成的，当事人可以收集相关证据资料，通过法院诉讼的方式处理赔偿事宜。

因为发包方原因导致工程停工的主要几种情形：

1、发包人未按照合同约定的时间提供原材料、设备、场地，导致工程停工；

2、发包人未按照约定的时间支付工程预付款、进度款导致工程停工；

3、发包人未按合同约定提供技术资料、或不及时进行技术交底导致工程停工；

4、发包人未及时检查隐蔽工程、未及时进行中间结构的验收导致下步工程无法施工而致工程停工；

5、发现地下障碍物、水流或文物造成工程停工；

6、非正常突发事件或不可抗力导致工程停工；

7、因发包人提出建设工程施工合同无效并被确认后的工程停工；

8、因发包人提出已施工部分工程质量存在严重缺陷而引起的停工等。

因上述原因导致的停工都会导致索赔问题的产生，双方可以先协商解决，妥善处理赔偿问题；协商不成时，可以收集先关证据通过法院诉讼的方式解决赔偿纠纷。