建筑包工合同怎么写

　　一、建筑包工合同怎么写

　　甲方：　（以下简称甲方）　乙方：　（以下简称乙方）

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》，并结合有关规定和本工程的具体情况，经甲、乙双方充分协商，在双方自愿及完全清楚、理解本合同条款的基础上，签订本合同。

　　１、工程概况：

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：住宅楼土建及施工

　　２、工程承包方式、范围：

　　（１）承包方式：按合同包人工、包机械、包工程、包安全、包质量、包文明施工、包验收。

　　（２）承包范围：是指整幢房子的主体、内外粉刷及施工范围内的专业施工项目到房子可以竣工验收为止；主体从基础放线，基础开挖回填，垫层为开始至屋面封顶盖瓦（砼浇捣、墙体的砌筑、所有粱、板砼浇捣，内外墙脚手架搭设、浇水养护、筛砂、半块砖利用，并每日做好落地灰的清理）。内墙抹灰、地面找平、东西墙抹灰、南北外墙贴面、地面散水台阶等图纸要求。木工：模板、模板制作安装、钉子、铁丝。钢筋工：扎丝、焊条、钢筋的制作、安装。架子工：外墙脚手架搭拆、安全网挂设、龙门吊搭拆，还必须配备施工员、吊机工、安全员、架子工、电焊工、测水平和沉降观察的记录，室内外垃圾清理。乙方自备搅拌机、龙门吊、合灰机、脚手架材料等各种施工用的大小机械设备、安装、修理与安全帽等等。

　　３、工程包价：

　　按实际面积结算，每平方米单价为　元，屋面工程不计算面积。工价一次性商定，乙方不得找任何理由向甲方补偿工程款。

　　４、付款方式：

　　基础完工付款　万元，每层盖板结束后甲方付给乙方工程款　万元，每内粉刷一层付款

　　５、工程工期：

　　从签定合同之日起　个工作日竣工，每层砌体现浇封顶９天。在施工中，乙方如无法按时完成工期或技术力量薄弱，工程质量和进度搞不上去，甲方有权终止合同，乙方作自动放弃，甲方只付乙方所做工程量工资款的７０％。

　　６、质量要求：

　　乙方必须按照现行施工规范操作，墙体平整、灰缝饱满、砼浇捣密实、无蜂窝，内外粉刷不能有裂缝，空鼓、外墙砖平整、勘条一条线。每个部位工程必须达到专项施工验收规范标准。在施工中，乙方不按施工规定和图纸尺寸施工，所造成质量返工和损失，由乙方赔偿双倍的材料款。出现一次罚款贰佰元。

　　７、施工安全责任：

　　乙方必须按照现行劳动安全操作规程施工，教育职工安全生产，并实行“三级”安全教育遵守工程的规章制度，对脚手架、机具经常进行检查、维修，方可施工。如施工中，乙方不按国家劳动安全规程操作，所引起的人体伤亡，与甲方无关，均由乙方自行承担全部经济和法律责任。

　　８、其它：

　　本合同一式两份，双方各执一份。甲乙双方必须互相遵守，任何一方违反合同所造成的后果，由违约方负责。如有未尽事宜，甲方双方协商解决，双方签字生效，本合同具有同等法律效力，工程结束后，合同失效。

　　甲方：　乙方：

　　年　月　日

　　二、建筑包工合同纠纷怎么处理

　　建设工程施工合同当事人事先正确约定纠纷受理机关或在发生纠纷后选择有管辖权的法院或仲裁机关审理案件，有利于纠纷得到迅速处理。

　　建设工程合同当事人在制定建设工程施工合同及发生纠纷时应注意以下几个问题：

　　１、基于建设工程施工合同纠纷不再适用专属管辖的规定，建设工程施工合同当事人可在合同订立时约定发生争议时由人民法院管辖或由某一仲裁委员会处理，合同当事人如果选择诉讼作为解决争议方式，还可以进一步约定在合同履行地、合同签订地、标的物所在地、原告住所地、被告住所地人民法院管辖。

　　２、当事人协议选择管辖法院，不得违反《民事诉讼法》对级别管辖的规定。

　　三、建筑包工合同签订过程中应注意哪些问题

　　１、合同主体应适格。对通过市场跟踪所选择的合同当事人，应核查其资质证书、企业资信、注册资本等工商登记信息，并核查其使用的印鉴是否合法与真实，及验明其是否具有主体资质、权利能力、行为能力。

　　２、合同内容应公平合法。合同文件内不得存在违反国家法律、行政法规的禁止性规定，否则将导致合同无效或者合同内部分相关条款的无效。

　　３、合同用辞应规范。合同用辞应表述准确，同样用辞的涵义应相互一致，不能存在互相矛盾、含糊不清、易产生误解或歧义的表述。

　　４、合同形式应与合同内容相符。

　　５、合理限制三方协议、债权转让协议在分包合同中的应用。建设工程的合同安排中常常存在由发包人选定指定分包人、由总承包人与指定分包人签订相关分包合同、并由发包人直接支付分包工程款给指定分包人的情况。

　　６、重视黑白合同。

　　以上是找法网小编为您详细介绍的关于建筑包工合同怎么写的相关内容，签订建筑包工合同一定要认真审核合同主体、合同内容，发生建筑包工合同纠纷可以申请仲裁或者诉讼来解决，希望上述内容对您有所帮助，若有什么法律问题，建议咨询找法网专业律师。