路灯施工合同范本如何书写

　　一。路灯施工合同范本如何书写

　　发包人(全称)：(以下简称甲方)

　　承包人(全称)：(以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　1、工程概况

　　工程名称：***路灯亮化工程

　　工程地点：***镇

　　工程内容：**街道管线敷设、灯具底座、灯具安装。

　　2、工程承包范围

　　承包范围：上述工程内容中设备材料供应、管线安装、附件安装和管井砌筑、灯光照明调试。

　　3、合同工期

　　开工日期：年月日

　　竣工日期：年月日

　　管线敷设工期总日历天数**天、灯具安装日历天数**天。

　　4、质量标准

　　工程质量标准必须全部优良(如因工程质量未达到标准，所造成的返工损失费用由乙方负责)。约定工程为一年的非人为损坏保修期。

　　5、合同价款

　　工程单价以预算书为准，工程量以实施施工决算量为准。金额(大写)：材料、管线敷设、安装及调试费用：RMB***万元，￥：**元

　　6、付款方式

　　合同签订后，乙方立即进行现场按图纸及甲方意见实际测绘，准备材料、敷设各种路灯管线、灯具安装，工程完工验收后一次性结清工程款。

　　7、安全责任

　　乙方在路灯施工过程中，应注意安全监管，杜绝安全事故发生。一旦发生安全事故，所有责任概由乙方承担全部责任。

　　8、组成合同的文件

　　组成本合同的文件包括：

　　本合同书

　　合同条件

　　国家和市有关标准、规范及有关技术文件

　　图纸

　　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件

　　9、本协议书中有关词语含义与本《合同条件》中分别赋予它们的定义相同。

　　10、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

　　11、本合同书一式四份，甲乙双方各执二份。

　　12、合同生效

　　合同订立时间：

　　合同订立地点：

　　本合同双方约定签字盖章后生效。

　　发包人(公章)：承包人(公章)：

　　住所：住所：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托法定代表人：委托法定代表人：

　　电话：电话：

　　传真：传真：

　　日期：日期：

　　二、哪些是建设工程合同无效的情形

　　根据《建设工程合同司法解释》规定，有下列情形之一的，应当认定建设工程合同无效：

　　(1)承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的。承包人应当具有与所承包工程相适应的资质证书，否则所订立合同无效。主要表现在：①施工单位无证、无照承包工程，所签订的合同无效，不过一般的农建工程除外；②施工单位超越经营范围、资质等级承包工程所签订的合同无效；③建筑公司的分支机构对外承包工程所签订的合同无效；④两个施工单位联合共同承包工程的，应按资质等级低的单位的业务许可范围承包，否则合同无效。应当注意，根据《建设工程合同司法解释》的规定，承包人超越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同，在建设工程竣工前取得相应资质等级，不能按照无效合同处理。

　　(2) 没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的。

　　(3)建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。

　　(4)承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同

　　三、相关法律法规

　　《建设工程合同司法解释》

　　第一条 建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第(五)项的规定，认定无效：

　　(一)承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的;

　　(二)没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的;

　　(三)建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。

　　第四条 承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。人民法院可以根据民法通则第一百三十四条规定，收缴当事人已经取得的非法所得。

　　以上就是找法网小编收集整理关于路灯施工合同范本如何书写的相关内容介绍，希望对你有帮助。通常情况下，承包人导致的工期延误是由于承包人的施工组织和管理出现问题，未能按照施工进度计划完成工作，或因工程质量不过关而返工、或承包人擅自停工等导致。出现此类情形并导致工程进度落后或逾期竣工时，合同通常约定承包人需按日承担违约金。如果还有其他疑问，欢迎咨询找法网律师。