法律咨询

建筑工程，补充施工合同能作为工期延误的依据吗

建筑工程

2023-11-04 00:25:22

您好，应当由此可见,各方都存在造成工期延误的可能性,但是处以备案的中标合同作为结算工程价款的依据”.因而承包方与理工期的重担往往压在施工单位身上,我们为避免损失
你好，是有什么法律纠纷的问题吗，进行协调没，
您好根据您的描述那要看补充施工合同的内容
你好，合同的具体内容是怎么样的
根据双方协议约定分析并处理
法律分析：工期顺延的合法情形：
1、工程量增加；
2、发包人变更设计；
3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料；
4、发包人未按约支付工程款；
5、工程质量鉴定。法律依据：《中华人民共和国建筑法》第六十一条交付竣工验收的建筑工程，必须符合规定的建筑工程质量标准，有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书，并具备国家规定的其他竣工条件。建筑工程竣工经验收合格后，方可交付使用;未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。
法律分析：建设工程合同工期延误后，主要要看合同中是否约定延误责任，如果实际延误的情形符合合同中约定的延期免责情形，或者是由不可抗力造成，并且有证据证明上述情形，那么根据实际情况，顺延工期即可；否则合同违约方要对合同相对方承担违约责任。法律依据：《中华人民共和国民法典》第八百条
勘察、设计的质量不符合要求或者未按照期限提交勘察、设计文件拖延工期，造成发包人损失的，勘察人、设计人应当继续完善勘察、设计，减收或者免收勘察、设计费并赔偿损失。
建设工程合同工期可以合法顺延。承包人在施工过程中如发生不可抗力因素，或者其他不可归责于承包人的意外事件导致工期延误的，承包人有权主张工期顺延。发包人未按约支付工程款若发包人未按约支付工程进度款，承包人有权停工，因此引起的工期延误责任由发包人承担。
根据2021年实施的《民法典》第八百零四条规定，因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。法律依据：《民法典》第八百零四条
因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
如果需要针对性解答，可以直接向我咨询并描述您的情况，本地专业律师将24小时在线解答。

本地法律顾问官方

响应时间平均2分钟内

咨询我

查看全部8个解答

未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。

工程延期怎么申请

建筑工程勘察合同

安装勘察 324

建筑工程勘察合同

工程延期的原因一般有哪些

建设工程施工合同纠纷 13044

工程延期的原因一般有哪些

施工合同是否能做延期

工程施工合同 1362

施工合同是否能做延期

建筑工程设计合同

安装勘察 324

建筑工程设计合同

建设工程合同工期可以合法顺延吗

合同纠纷 573

建筑工程设计合同协议书

安装勘察 324

建筑工程设计合同协议书

民事债务纠纷无力偿还多久可以结案

债务追讨 2030

民事诉讼执行期限过了怎么办

债务追讨 1495

我个人签署了为施工现场购买建筑材料的清单。现在供应商起诉我该

你好，建议与装修公司协商，让其出具报价清单

欠钱纠纷律师怎么收费

债务追讨 1075

村建祠堂因质量问题未支付承包商工程款，对方起诉。我们需要准备

拖欠工程款，如果起诉，除了要提交起诉状以外，还要提交相应的施工合同、施工资料、工程量工程价款方面的诸

因欠款纠纷起诉的开庭流程

债务追讨 990

关于拖欠钢材工程款3个月如何办

拖欠工程款可举报或仲裁。举报需向劳动监察部门提供证据；仲裁则需准备相关材料提交劳动仲裁委员会。若情况

判决抵押无效如何处理

抵押担保 825

李总，我问一下别人欠我工程款4万.有欠条，去年经司法协商每个

可起诉对方。操作如下：1. 写好起诉书，明确诉讼请求；2. 携带欠条等证据到法院立案；3. 等待法院

民间欠债不还怎么起诉

债务追讨 740

大包工头没有给小包工头工程款，大包工头怎么能给我工程款？

你好，要解决工程款纠纷从实体上讲，要对症下药就是根据纠纷的不同类型，采取不同的解决方法。

唐律师请你帮我要点工程辛苦费怎么收费啊。你是在剑河吗

你好，具体是什么案子俄

我和一个朋友合作工程亏了，现在欠挖机费用，我和我朋友合作的工

法律分析：施工单位拖欠挖掘机费用的，双方可以协商处理，如果协商不成的，当事人可以向法院申请支付令或者

怎么解压在建工程

在建工程纠纷可通过和解、调解、仲裁或诉讼处理。选择时应考虑纠纷性质、双方意愿及成本等因素。和解、调解

加载中

可能感兴趣

律师推荐

同城律师

专业律师

知识产权北京律师上海律师知识内容法律知识列表内容法律列表法律资讯法律内容

梅州律师梅州找律师梅州律师梅州建筑工程律师梅州拖欠工程款律师

梅州律师大埔县律师丰顺县律师蕉岭县律师梅县区律师平远县律师五华县律师兴宁市律师梅江区律师

梅州房产纠纷律师梅州公司法律师梅州合同纠纷律师梅州婚姻家庭律师梅州交通事故律师梅州劳动纠纷律师梅州刑事辩护律师梅州债务债权律师