法律知识

工程延期的原因一般有哪些

2021-10-21 11:58
找法网官方整理
房产纠纷律师团队
本地律师团队 · 24小时在线
擅长房产纠纷
2分钟内响应
导读:
我们都知道在实际生活中,建筑工程在进行的过程中会有一些不定因素导致工程延期或工程暂停施工等情形。在这种情况下,延期是由业主承担责任,而延误则是由承包商承担责任。以下由找法网小编为您一一解答关于工程延期的原因一般有哪些的问题,希望对您有所帮助。

  一、工程延期的原因一般有哪些

  因以下原因造成工期延误,经工程师确认,工期可以相应顺延:

  (1)发包人不能按专用条款的约定提供开工条件的。

  (2)发包人不能按约定日期支付工程款预付款、进度款,致使工程不能正常进行的。

  (3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行的。

  (4)设计变更和工程量增加的。

  (5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时的。

  (6)发生不可抗力

  (7)专用条款中约定或者工程师同意工期顺延的其他情况。

  

  二、工程合同逾期违约金上限是指什么

  工程合同逾期违约金,当事人约定的违约金不能超过造成损失的百分之三十。 超过造成损失的百分之三十的一般可以认定为合同法第一百一十四条第二款规定的“过分高于造成的损失”。

  三、工程合同违约赔偿标准

  1、合同违约赔偿如果合同有约定的,按合同约定执行,如果没有约定的,按造成的实际损失进行赔偿。

  2、当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任

  3、当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。

  4、约定的违约金低于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。

  以上便是找法网小编整理的关于“工程延期的原因一般有哪些”的相关内容,从上面内容我们可以知道在法律上,延期应由业主按合同约定予以工期顺延即工期赔偿,以及承担或有费用和或有利润的赔偿。如果您对上述内容仍有疑问,可以在线咨询找法网律师。

房产纠纷律师团官方
已服务 100264 人 · 2分钟内回复
立即咨询
我是房产纠纷律师团,我在房产纠纷领域有丰富的实战经验 ,如果你需要针对性解答,可以向我在线咨询。
声明:该作品系作者结合法律法规,政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
展开全文
相关知识推荐
加载中