联建房委托房产公司建设房屋，房产公司以自己的名义与建筑公司订立建筑合同工期，定为1998年开工到1999年完工，但该工程规划在2000年批准，建筑公司1998年8月已开工，后因质量等问题法院在2000年2月判处解除合同。现在房产公司起诉，请求建筑公司赔偿其购卖土地款利息，延误交房日期，收取联建户建房款后1.5%利息损失。建筑公司认为规划未批准前，施工是非法的，因此建筑公司停工是没有过错，不应承担延误工期利息损失的责任。请问以上情况那个有理？法律依据是什么？
债权债务
2005-03-17 11:09:07
共有1位律师解答
-
你好：
我认为房产公司有理，虽然工程未经批准就动工建筑，但事后已批准，这并不影响房子的建设。再加上2000年2月法院因质量问题判处解除合同，并没有宣告合同无效，因此，合同是有效的，有效的合同当然应当履行，否则就应当承担违约责任。
未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。
