联建房委托房产公司建设房屋，房产公司以自己的名义与建筑公司订立建筑合同工期，定为1998年开工到1999年完工，但该工程规划在2000年批准，建筑公司1998年8月已开工，后因质量等问题法院在2000年2月判处解除合同。现在房产公司起诉，请求建筑公司赔偿其购卖土地款利息，延误交房日期，收取联建户建房款后1.5%利息损失。建筑公司认为规划未批准前，施工是非法的，因此建筑公司停工是没有过错，不应承担延误工期利息损失的责任。请问以上情况那个有理？法律依据是什么？
经济相关
2005-03-17 21:36:06
共有1位律师解答
-
民法通则
第一百三十五条 向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为二年，法律另
有规定的除外。
《民事诉讼法》
第一百三十七条 诉讼时效期间从知道或者应当知道权利被侵害时起计算。
第一百一十一条 人民法院对符合本法第一百零八条的起诉，必须受理；对下列起诉，分别情形，予以处理：
（五）对判决、裁定已经发生法律效力的案件，当事人又起诉的，告知原告按照申诉处理，但人民法院准许撤诉的裁定除外；
未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。
