法律咨询
我承揽了一栋住宅楼,合同工期是2011年8月交工,但是由于甲方材料供应不上,不及时,工程款也不按时拨付,甲方直接外委工程跟不上等原因,到现在还没有交工,按合同约定交工后8个月预算审完,我是否现在可以要求他现在预算审完。谢谢
合同纠纷
2011-11-23 09:20:30
共有2位律师解答
你可以行使不安抗辩权,即收集建设单位经营状况严重恶化、丧失商业信誉或丧失履行能力的证据后,书面通知建设单位要求其提供相应的担保后,再恢复履行。
或收集建设单位材料供应不上或不及时、工程款支付不及时以及建设单位外委工程跟不上等相关证据,再根据你们之间合同约定,你将工程先交付验收,对方支付工程款。如果完工后建设单位不及时付款,你对竣工的工程在竣工之日6个月内享有“优先受偿权”,及拍卖后优先支付你的工程款。
你好,可以要求支付违约金的
如果需要针对性解答,可以直接向我咨询并描述您的情况,本地专业律师将24小时在线解答。
本地法律顾问
官方
响应时间
平均2分钟内
咨询我
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
相关知识推荐
建设工程施工合同无效如何处理
6765
承建方延误工期
一般按实际损失赔偿. 我是益阳的如需帮助请联系本人
人咨询过
继续咨询
谢国洪律师
东莞市启明律师事务所
开发商延期交房怎么办
01:25
2345
社保局支付陪产假工资么
陪产假工资
建设工程施工劳务分包合同模板
民法典
1190
关于延误病情
你好! 可以向医疗主管部门投诉,双方也可以协商处理,协商不成的通过诉讼解决!
人咨询过
继续咨询
杨森专职律师
北京天驰君泰(广州)律师事务所
绿化景观工程总包合同要怎么写
01:32
2345
合同未履行完可以不开票吗
民法典
1376
在县医院对脾脏检查说是淤血性脾脏肿大。把之前的脾脏拿到省医院
如当时医院没有做病理,医院就有过错,需承担相关责任。
人咨询过
继续咨询
请问建筑工期延误一月多怎么办呀
你的问题 诉讼并不是最好的办法 捷径是 找政府!!
人咨询过
继续咨询
民事债务纠纷无力偿还多久可以结案
债务追讨
3175
民事诉讼执行期限过了怎么办
债务追讨
2285
手机发送的手机合同期还没到,手机能卖吗
您好,建议及时报警处理
人咨询过
继续咨询
欠钱纠纷律师怎么收费
债务追讨
1645
在化妆学校交了学费签了合同,学费还能退吗?
可以协商解决,协商不成,根据协议的约定处理
人咨询过
继续咨询
因欠款纠纷起诉的开庭流程
债务追讨
1500
合同约定是否优先于法律规定
合同约定优先。操作建议:1. 审查合同条款,确保内容合法、公平;2. 如遇冲突,先按合同约定执行;3
人咨询过
继续咨询
判决抵押无效如何处理
抵押担保
1245
并支付了一定的费用,现在不想去收费能退吗?
你好,按照合同约定处理
人咨询过
继续咨询
民间欠债不还怎么起诉
债务追讨
1195
驾校签订的不退费合同。不愿学习可以退费吗?
可以与对方协商解决,看是否能退
人咨询过
继续咨询
在武汉当地一家私立学校,签高中教师合同,应该注意哪些问题,有
双方可以就相关合同条款进行协商
人咨询过
继续咨询
律师你好,我想咨询一下。旧衣服回收签上合同。还能要的回来吗?
旧衣服回收后,根据具体情况处理。质量问题可协商退换,需保存购买凭证;人为损坏则难退货,可寻求修补。投
人咨询过
继续咨询
公司扶持每个月5箱飞天茅台1499拿货,在没有签合同之前招商
向市场监督管理部门投诉。 如果是因为产品质量问题,销售方不同意退款,可以向市场监督管理部门投诉。先与
人咨询过
继续咨询
以房抵顶工程款与房屋买卖合同
私人购房
324
工程承揽合同
拆迁承包
324
技术开发承揽合同范本
产业合作
324
定做(承揽)合同
合同范本
324
通用版加工承揽合同样板
合同范本
324
加载中
可能感兴趣
律师推荐
同城律师
专业律师
知识产权
北京律师
上海律师
知识内容
法律知识
列表内容
法律列表
法律资讯
法律内容
锦州律师
锦州找律师
太和区律师
太和区找律师
锦州合同纠纷律师
锦州合同违约纠纷律师
锦州合同审查律师
锦州借款合同律师
锦州买卖合同律师
锦州租赁合同律师
锦州律师
黑山县律师
凌海市律师
义县律师
古塔区律师
凌河区律师
太和区律师
北镇市律师
锦州房产纠纷律师
锦州公司法律师
锦州合同纠纷律师
锦州婚姻家庭律师
锦州交通事故律师
锦州劳动纠纷律师
锦州刑事辩护律师
锦州债务债权律师