建筑工程索赔成立的条件有哪些内容

　　一、建筑工程索赔成立的条件有哪些内容

　　建筑工程索赔成立的条件有以下内容：

　　1.合同对方违约，不履行或末正确履行合同义务与责任；

　　2.合同错误，如合同条文不全、错误矛盾，设计图纸、技术规范错误等；

　　3.合同变化；

　　4.工程环境变化，包括法律，物价和自然条件变化等；

　　5.不可抗力因素，如恶劣天气，地震，洪水，战争状态等。

　　《民法典》第八百零三条

　　发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

　　第八百零四条

　　因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

　　二、建筑工程索赔准备什么材料

　　找法网提醒您，建筑工程索赔需要准备的材料主要包括以下几类：

　　1.索赔申请书：详细说明索赔事项、索赔金额、索赔理由等。

　　2.合同文件：包括施工合同、招投标文件、施工图纸等，以及与索赔有关的补充协议、会议纪要等文件。

　　3.施工现场记录：包括施工日志、验收记录、来往信函等，这些记录可以作为索赔的重要依据。

　　4.费用计算依据：包括人工费、材料费、机械费等，以及相关的发票、收据等证明材料。

　　5.民事起诉状：如果需要提起诉讼的，原告需要撰写起诉状。

　　6.其他相关证据：包括气象资料、工程检查验收报告、技术鉴定报告等，这些证据可以作为索赔的依据。

　　三、建筑工程索赔起诉的条件

　　1.原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；

　　2.有明确的被告；

　　3.有具体的诉讼请求和事实、理由；

　　4.属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。

　　《民事诉讼法》第一百二十二条起诉必须符合下列条件：

　　（一）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；

　　（二）有明确的被告；

　　（三）有具体的诉讼请求和事实、理由；

　　（四）属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。