法律知识

建筑工程停工导致的损失由谁承担

2024-02-12 10:20
找法网官方整理
损害赔偿律师团队
本地律师团队 · 24小时在线
擅长损害赔偿
2分钟内响应
导读:
建筑工程停工导致的损失承担主体是,如果是因不可抗力造成停工的,损失一般是由双方共同承担等。建筑工程停工损失需要的证据材料包括停工通知或决定等。

  一、建筑工程停工导致的损失由谁承担

  建筑工程停工损失由谁承担需根据实际情况确定。

  1.发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

  2.因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的,承包人应当承担赔偿责任。

  3.因不可抗力导致工程延期的,损失由双方合理分担。

  对于停工损失认定和责任承担问题,法院或仲裁机构首先查明停工原因,确定承担主体,其次根据当事人举证情况,确定损失范围与数额,数额无法确定的,可以根据承包人申请,启动造价鉴定。建筑工程停工损失的内容包括停工期内支付的生产工人工资和提取的职工福利基金、耗用的燃料和动力费,以及应负担的车间经费和企业管理费等。对当事人而言,承包人向发包人索赔停工损失,应当举证证明由于发包人原因导致工程停工,工程停工期间实际支付了建筑工人工资、机械设备租赁费等款项,工程停工与经济损失之间具有直接因果关系。

  二、建筑工程停工损失需要哪些证据

  找法网提醒您,建筑工程停工损失需要的证据如下:

  1.合同或协议:证明与业主或其代表之间存在施工合同或协议关系,包括施工范围、期限、价格等详细条款。

  2.停工通知或决定:业主或其代表发出的停工通知或决定,以及与承包商之间的书面沟通记录,例如停工原因、开始和结束日期等。

  3.损失清单:详细记录因停工造成的直接和间接损失,包括人员、材料、设备、运输、现场维护等费用。

  4.财务记录:证明因停工造成的财务损失,例如工资单、发票、收据等。

  5.照片和视频:记录停工现场的照片和视频,以证明实际遭受的损失情况。

  6.专家意见:如果可能的话,可以寻求专业人士的意见,例如工程师或会计师,以评估损失并提供相关证明文件。

  7.其他证据:根据具体情况,可能需要其他证据来支持停工损失的主张,例如市场研究、政府文件等。

建筑工程停工

  三、建筑工程停工损失赔偿哪些

  1.机械设备闲置费:对于因停工而闲置的机械设备,可以计算其闲置费用作为损失。

  2.管理人员及工人工资:需要支付在停工期间管理人员和工人的工资。

  3.因停工额外支出的费用:因停工而产生的额外支出,如仓储费、材料价格上涨等费用,也应计入损失。

  4.可获得工程价款的利息损失:如果停工导致工程价款延迟支付,可以计算其利息损失。

损害赔偿律师团官方
已服务 116629 人 · 2分钟内回复
立即咨询
我是损害赔偿律师团,我在损害赔偿领域有丰富的实战经验 ,如果你需要针对性解答,可以向我在线咨询。
声明:该作品系作者结合法律法规,政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
展开全文
拓展阅读年普法人次15亿+
相关知识推荐
加载中