建筑工程索赔条件有哪具体规定有哪些
一、建筑工程索赔条件有哪具体规定有哪些
建筑工程索赔要具备的条件有：
1.合同对方违约，不履行或末正确履行合同义务与责任；
2.合同错误，如合同条文不全、错误矛盾，设计图纸、技术规范错误等；
3.合同变化；
4.工程环境变化，包括法律，物价和自然条件变化等；
5.不可抗力因素，如恶劣天气，地震，洪水，战争状态等。
二、建筑工程索赔涉及哪些方面
建筑工程索赔涉及以下方面：
1.人工费
对于索赔费用中的人工费部分而言，人工费是指完成合同之外的额外工作所花费的人工费用;由于非承包商责任的工效降低所增加的人工费用;超过法定工作时间加班劳动;法定人工费增长以及非承包商责任工程延期导致的人员窝工费和工资上涨费等。
2.材料费
材料费的索赔包括：由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费;由于客观原因材料价格大幅度上涨;由于非承包商责任工程延期导致的材料价格上涨和超期储存费用。
3.施工机械使用费
施工机械使用费的索赔包括：由于完成额外工作增加的机械使用费;非承包商责任工效降低增加的机械使用费;由于业主或监理工程师原因导致机械停工的窝工费。
窝工费的计算，如系租赁设备，一般按实际租金和调进调出费的分摊计算;如系承包商自有设备，一般按台班折旧费计算。
4.分包费用
分包费用索赔指的是分包商的索赔费，一般也包括人工、材料、机械使用费的索赔。
5.现场管理费
索赔款中的现场管理费是指承包商完成额外工程、索赔事项工作以及工期延长期间的现场管理费，包括管理人员工资、办公、通讯、交通费等。
6.利息
利息的索赔通常发生于下列情况：拖期付款的利息;由于工程变更和工程延期所增加投资的利息;索赔款的利息;错误扣款的利息。
三、建筑工程索赔纠纷的诉讼时效
找法网提醒您，建筑施工纠纷中诉讼时效是3年。该诉讼时效自权利人知道或者应当知道权利受到损害之日起计算，自权利受到损害之日超过二十年的人民法院不予保护，特殊情况可以申请适当延长。
法律依据：《中华人民共和国民法典》第一百八十八条 向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是，自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护，有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。
