承包合同协议书怎么写？

　　一、承包合同协议书怎么写？

　　发包方 （以下简称甲方） 立合同单位：

　　承包方 （以下简称乙方）

　　为了明确责任，按质、按量、按时完成任务，依据《中华人民共和国经济合同法》及国家有关法律、法规和政策的规定，结合本工程具体情况，经双方协商，签订如下条款，共同遵守。

　　第一条 工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　3、工程范围和内容：

　　4、工程总造价：

　　5、质量等级：

　　6、工程工期：

　　第二条 承包方式

　　本工程采取下列第 项方式承包。

　　1、按施工图预算加签证、加政策性调整结算；

　　2、包工不包料；

　　3、包工包料。

　　如采取全部包干金额，一般不得调整。但遇设计变更或政策性调整引起设备、材料价格的调整及人力不可抗拒的自然灾害，可调整合同工程价格。

　　第三条 价款支付与结算

　　1、工程款支付方式：

　　2、由于工程设计变更而引起的工程量增减，价格按相关定额进行增减，按实结算。

　　3、工程结算依据

　　第四条 工程变更

　　本工程在施工中，任何一方不得任意变更设计。如确需变更时，双方协商，签证协议后方可变更。

　　第五条 工程验收

　　1、工程竣工后，双方组织有关人员及时验收。

　　2、工程竣工验收后，甲方方可使用。未经验收而使用则视为合格工程。

　　第六条 保修条件及期限

　　保修期 个月，在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由乙方无偿保修（因甲方使用不当及人为损坏，不在无偿保修范围内）

　　第七条 双方责任

　　甲方：

　　1、工程开工前，应交给乙方施工图纸 份，地质勘察报告 份，并组织原设计单位向乙方进行技术交底和图纸会审。

　　2、做好施工区域内“三通一平”（水通、电通、路通、场地平）及地下原有管道、电路及其他障碍物的清理迁移工作。

　　3、确保乙方施工中的工作、生活环境，协助乙方协调当地群众关系。

　　乙方：

　　1、根据甲方按合同提供的建设工程文件、图纸、资料和有关规定等，及时编制施工方案，做好各项施工准备工作；

　　2、负责施工现场布置，指定电源、水源、道路和材料堆放位置；

　　3、严格按照施工图和技术说明书进行施工，确保工程质量。按合同规定时间，如期完工并交付验收，如遇不可抗拒因素，合同工期顺延。

　　第八条 违约责任

　　乙方的责任：

　　1、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。

　　2、工程未按合同规定的工期交付使用的，每逾期1天，按工程造价万分之 付违约金。

　　甲方的责任：

　　1、未能按照合同的规定履行自己应付的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方由此造成的实际损失；

　　2、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒运，人员和机械设备调迁，材料和构件积压的实际损失；

　　3、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任；

　　4、乙方验收通知书送达3日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金；

　　5、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款方法规定的延付金额每日万分之 偿付乙方赔偿金。

　　第九条 安全、文明施工

　　乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用。

　　乙方应文明施工，加强建设工程施工现场管理，保障施工顺利进行。

　　第十条 附则

　　1、双方协商同意的有关修改建筑设施变更文件、洽商记录、会议记要以及资料图表等，也是本合同的组成部分；

　　2、甲方指定 为工地代表；乙方指定 为工地代表。

　　3、本合同未尽事宜，双方另行解决。

　　4、本合同一式 份，甲、乙双方各执 份。

　　甲方（签章）

　　乙方（签章）

　　年 月 日

　　二、什么是承包合同吗？

　　１、承包合同的概念。承包合同，

　　（1）买卖双方在经济活动中对基建产品约定的价格，由双方通过谈判，以合同形式确定；

　　（2）确定发包与承包双方的权利与义务，并受法律保护的契约性文件。

　　２、承包合同的法律性质。

　　（１）承包合同以完成一定的工作为目的。在承包合同中，承包人应按照与定作人约定的标准和要求完成工作，定作人主要目的是取得承包人完成的工作成果。

　　（２）承包人完成工作的独立性定作人与承包人之间定立承包合同，一般是建立在对承包人的能力、条件行人的基础上。只有承包人自己完成工作才符合定作人的要求。

　　《中华人民共和国民法典》第七百七十条 承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人支付报酬的合同。承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。

　　三、承包合同违约金的赔偿法吗？

　　承包合同违约金的赔偿法是：当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。

　　《中华人民共和国民法典》第五百八十五条 当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。

　　以上就是由找法网小编为您整理的承包合同协议书怎么写的相关内容，我们从中了解到签订合同并不是一种不信任的表现，相反，签订协议合同不仅从法律上避免了日后纠纷的出现，也保护了双方的利益。如果您还有其他问题的，欢迎咨询找法网律师。