律师文集
石文辉律师
海南
从业12年 高级合伙人律师
524
好评人数
22318
帮助人数
一小时内
平均响应时间
拖欠工程款不给怎么办打什么电话投诉
更新时间:2023-10-13

  一、

  拖欠工程款不给怎么办打什么电话投诉

  拖欠工程款可以拨打12333或者12351举报,也可以直接到当地工会或者劳动监察部门申请仲裁,同时如果对方拖欠工程款导致经济损失,还可以向法院起诉索赔 。

  《中华人民共和国刑法》第三百一十三条

  对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金;情节特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

  二、

  拖欠工程款多久属于违法

  找法网提醒您,只要过了约定的时间,未结清工程款的,就算违法。拖欠工程款应找劳动或司法部门,如公安局、人民法院等。在项目法人出资方出资到位的情况下,施工企业只应将项目法人作为被告。法律规定,施工单位拖欠工人或其他劳动者工资的,受害人可根据《民事诉讼法》的规定,向法院提起民事诉讼。

  《民事诉讼法》第一百一十九条

  起诉必须符合下列条件:

  (一)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织;

  (二)有明确的被告;

  (三)有具体的诉讼请求和事实、理由;

  (四)属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。

  三、

  拖欠工程款停工损失由谁承担

  拖欠工程款的停工损失,由发包人负责。承包人可以顺延工程日期,并请求发包人赔偿停工、窝工等损失。停工损失是由过错方负责,如果各当事人均有过错的,按各自的过错程度担责。

  《中华人民共和国民法典》第八百零一条

  因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应当承担违约责任。

  《中华人民共和国民法典》第八百零二条

  因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的,承包人应当承担赔偿责任。

  《中华人民共和国民法典》第八百零三条

  发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。


本页面内容信息由律师本人发布并对信息的真实性及合法性负责,如您对信息真实性及合法性有质疑,请向找法网投诉反馈。
律师文集推荐
石文辉律师
您可以咨询石文辉律师 一小时内
近期帮助 22318 人 | 海南
在线咨询 电话咨询