施工合同违约责任怎么写

　　一、对合同违约责任怎么写

　　1、违约责任承担方式

　　当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

　　2、违约责任条款约定

　　违约责任可由合同各方在合同里面作详细约定，对于延迟交付货物或者交付货款的可以约定延迟履行违约金。还可以约定一条总的违约条款：“任何一方违反本协议导致本协议无法继续履行的，违约方需赔偿守约方违约金人民币元，该违约金不足以弥补守约方实际损失的，违约方应赔偿守约方所有实际损失。

　　3、损害赔偿的范围

　　当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。

　　经营者对消费者提供商品或者服务有欺诈行为的，依照《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定承担损害赔偿责任。

　　4、违约金

　　当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。

　　约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。

　　二、建设工程施工合同中的违约责任有哪些

　　在建设工程施工承包合同中，发包人的主要义务包括做好施工前的各项准备工作、为施工人提供必要的现场条件和配合承包人的工作、按照合同规定向施工人支付工程价款、进行必要的监督检查、组织竣工验收和竣工结算等。

　　如果合同约定由发包人提供场地、技术资料，而发包人未按约定的时间和要求提供这些条件，或发包人未按约定支付工程款，发包人应承担违约责任，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。在这里发包人承担违约责任的方式是赔偿损失，承包人有权要求工期和费用索赔。

　　三、合同违约的赔偿范围

　　除了法律另有详细的规定外，赔偿范围应当包括：

　　1、债务不履行的损害赔偿。包括可得利益（履行利益）和信赖利益。

　　2、因合同解除而产生的损害赔偿。

　　（1）债权人订立合同所支出的必权费用；

　　（2）债权人因相信合同能够履行而做准备所支出的必要费用；

　　（3）债权人因失去与他人订立合同机会所造成的损失。

　　（4）债权人已经履行合同义务时，债务人因拒不履行返还给付物的义务给债务人造成的损失。

　　（5）债权人已经受领债务的给付物时，因归还该物而支出的必要费用。

　　上述就是施工合同违约责任怎么写，拟写违约金需要注意的事项。拟写合同的违约条款的时候一定要仔细认真，严格推敲。争取为自己一方争取最大的利益，减少自己一方因为对方违约而产生的损失，明确对方的责任，减少在对方违约的情况下本方所要承担的诉讼风险。更多相关知识您可以咨询唐山律师。