工程验收时间规定

　　一、工程验收时间规定

　　按照最高人民法院相关司法解释的规定，一般按照下述方式来确定竣工日期：

　　1、建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期。既然工程已经验收合格了，则将竣工验收合格之日定为竣工日期是比较合理的。

　　2、承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期。这种情况在实际纠纷此中经常发生，多数时候发包人有意拖延验收，致使工程无法及时验收，在此情况下，按照最高人民法院的相关司法解释的规定，一般以承包人提交验收报告之日为竣工日期。

　　3、建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。本来按照合同法规定，工程未经验收合格的不准交付使用。既然发包人在未经验收的情况下就擅自使用了，说明发包人放弃了工程质量的抗辩权，则理应将发包人占有使用建设工程之日视为竣工日期。

　　二、竣工验收报告包含的内容

　　1、要包含工程完成的情况，比如说现在开发了一个小区，要详细说明这个小区是由某某公司建设的，什么时候开工，什么时候全面竣工，历时多长时间，按照相关的文件完成了什么样的工程。

　　2、验收的结果。根据国家规定，要按照设计的要求完成施工的任务，同时要出具质量检测评估报告。

　　3、验收的时间和参加的单位。

　　要明确说明一下具体的验收时间以及相关过程，包括参加的单位有哪些。

　　三、竣工验收报告应该由谁出

　　1、一个项目结束了之后，竣工验收报告应该由施工单位来出具。之前需要先向有关部门提交申请，监督部门同意之后就可以展开验收的工作，最后要出具一份验收报告，提供给相关部门进行检验，看一下是否符合标准。

　　2、审核通过之后，要将竣工验收报告复印几份，建筑单位保留一份，其他的要归入档案室做保管，方便日后的检查。

　　以上就是找法网小编关于工程验收时间规定的介绍，希望对你有帮助。从上述内容我们可以看得出来工程验收时间并不是固定的，需要结合具体情况才能确定，具体怎么确定小编已经在上文中详细介绍了，大家可以好好看一看。