法律知识

发包人未如约付款导致工期拖延索偿的证据

2017-08-16 09:04
找法网官方整理
建筑工程纠纷律师团队
本地律师团队 · 24小时在线
擅长建筑工程纠纷
2分钟内响应
导读:
通常情况下,发包人要是没有及时支付工程款的,大多都会导致承包人停工,而停工又会导致承包人损失。如果双方协商赔偿不成,承包人想要通过法律途径索偿的,就需要收集相关证据资料。那么发包人未如约付款导致工期拖延,索偿时要收集哪些证据?

  发包人未如约付款导致工期拖延,索偿时要收集哪些证据

  打官司就是打证据,在承包人准备通过法律途径索偿时,就必须收集好充分的证据资料,那样起诉到法院的时候,才能得到法院的支持,胜诉索偿。

  一般情况下,承包人可以收集下列发包人未及时付款导致工期拖延的证据资料:

  1、书面催告发包人限期支付工程款。

  2、如发包人逾期未予支付,承包商准备停工,应向发包人发出停工通知书,通知书要载明停工的具体时间。

  3、与此同时,对现场的设备设施以及未使用的各项材料进行统计拟出清单,请监理或者甲方代表签字确认,形成索取机械费、材料费的证据资料。

  4、复工时注意与对方共同确认具体的复工时间的证据资料。

  5、能够证明承包人停工损失相关资料。通常具体而言,承包人都可以要求赔偿以下费用:

  (1)人工费损失。如停工、窝工的工人工资;工人低生产效率的损失;膳食补贴、工器具费用、各种管理费等相关人工费用损失。

  (2)材料费损失。诸如由于工期拖延,材料价格上涨带来的差价损失等。

  (3)机械费损失。由于工期拖延导致相关机械停工带来的损失,转移搬运带来的损失等相关费用。

  (4)工地管理费。诸如由工期拖延产生的工地管理人员的工资等。

  (5)物价上涨的差生的差价费用。诸如工人工资上涨、机械租赁费用上涨、材料费用上涨等。

  6、其他能够证明发包人未及时支付工程款导致停工的证据资料。如录音录像等证据资料。

建筑工程纠纷律师团官方
已服务 160595 人 · 2分钟内回复
立即咨询
我是建筑工程纠纷律师团,我在建筑工程纠纷领域有丰富的实战经验 ,如果你需要针对性解答,可以向我在线咨询。
声明:该作品系作者结合法律法规,政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
展开全文
相关知识推荐
加载中