法律知识

建筑工程延期有什么影响

2020-02-09 19:46
找法网官方整理
建筑工程纠纷律师团队
本地律师团队 · 24小时在线
擅长建筑工程纠纷
2分钟内响应
导读:
每一个建筑工程都是规定好建造日期的,如果​超出了建造日期,那么对建筑工程的影响是非常巨大的,最明显的问题就是导致了工程费用的增加。因此接下来将由找法网小编为您介绍关于建筑工程延期有什么影响的相关方面的知识,希望能够帮助大家解决相应的问题。

  一、建筑工程延期有什么影响

  最直接的后果是费用增加,要看是什么原因造成的,合同是怎么规定的,最终都会牵涉到费用问题。还有就是工期是不是有特别要求,就是必须在某一时间完成,完不成就会造成重大损失,最终也是费用问题。当然如果是人为因素造成延误,有可能除了费用外还要追究相关人员的责任。

  《示范文本》通用条款规定了工期延误,需要索赔、签证的其中情形,合同双方也可以再进行其他约定。

  (1) 发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件;

  (2) 发包方未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行;

  (3) 工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;

  (4) 工程设计变更和工程量增加;

  (5) 一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;

  (6) 不可抗力;

  (7) 专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。

建筑工程延期有什么影响

  二、承包人如何避免逾期竣工违约责任

  (1) 掌握施工进度,避免工期延误;

  (2) 收集工期顺延的证据;

  (3) 承包合同对逾期竣工的违约金约定要尽可能小。

  合同无效,发包人能否追究承包人工期延误的违约责任

  (1) 按照法律规定,如果合同无效,有关工期以及工期延误的违约条款均属无效,但是解决争议的条款是有效的;

  (2) 发包人不能依据合同条款追究承包人工期延误的违约责任;

  (3) 如果一方当事人因合同无效造成损失而诉至法院或仲裁机关,法院或仲裁机关会根据各方当事人导致合同无效的过错责任大小,裁判各方承担损失。

  三、建筑工程延期的法律依据

  《中华人民共和国合同法

  第二百七十八条 隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。

  第二百八十三条 发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。

  根据法律规定可以得知,建筑工程延期最直接的后果是费用增加,要看是什么原因造成的,合同是怎么规定的,最终都会牵涉到费用问题。以上便是找法网小编为您带来的关于建筑工程延期有什么影响的相关知识,若大家有什么不了解的亦或是有其他疑问的可以咨询找法网的律师。

建筑工程纠纷律师团官方
已服务 101836 人 · 2分钟内回复
立即咨询
我是建筑工程纠纷律师团,我在建筑工程纠纷领域有丰富的实战经验 ,如果你需要针对性解答,可以向我在线咨询。
声明:该作品系作者结合法律法规,政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
展开全文
相关知识推荐
加载中