咨询专题
委托代理协议书范本
2019-05-23 03:23
找法网官方整理
浏览
精选案例
我公司要请一名会计委托某人担当,委托说怎样写了?
不是委托书,而是劳动合同
委托货款代收的代理授权书范本
授权一定要明确,此外,建议签一份代理合同。 若有疑问或需帮助可电话联系我。
最新2018年委托施工合同协议书的范本是怎样的?
您好!以下委托施工合同协议书模版仅供参考: 发包方(甲方): 承包方(乙方):身份证号码: 本着公平合理、互惠互利的原则,经甲乙双方共同协商,甲方将室内装饰工程委托给乙方施工。双方就具体事宜达成以下协议: 一、工程概况: 1、工程名称: 2、工程地址: 3、承包范围: 4、居室面积:居室间数: 5、工程内容(附工程设计图纸、工程预算报价书) 二、承包方式: 1、工期:**天,自**年**月**日开工,于**年**月**日竣工。 2、工程承包价款: (1)工程承包价按双方商议的工程项目单价进行结算(附工程项目承包单价表)。 (2)工程承包总价按工程实际完成量进行汇总计算。 3、承包信誉保证及质保条款: (1)根据甲方公司工程管理规定,乙方自愿在合同签定后,一次性向甲方缴纳个人信誉保证金元。甲方财务部出具相应收据,待该工程竣工验收合格后,甲方在十日内返还乙方。 (2)乙方所缴纳信誉保证金主要用作其施工队信誉担保,如发生乙方在承包施工期间有违反公司各项管理规定及施工标准、诽谤公司声誉等影响公司利益的行为,公司有权在其信誉保证金中做出相应处罚。 (3)工程竣工验收合格后,乙方无条件执行工程保修期一年并按乙方工程承包款总价______%缴纳工程质保金(即;________元)。保修期内发生一切费用及经济损失由乙方承担。工程保修期间乙方接到甲方电话维修通知应在12小时内安排人员进行维修。不按时间维修或维修没有让客户满意,公司有权在其工程质保金中做出相应处罚。派其他施工单位解决,加收实付费用的20%作为管理费。保修期满甲方退还质保金。 4、工程质量及管理约定: (1)乙方无条件承诺其承包施工的工程验收合格(以客户签字认可工程竣工验收单为准)。 (2)工程验收合格后,乙方应负责在一周内收取业主方______%工程尾款,该款作为甲方支付乙方的工程承包款。 5、工程款支付方式: (1)合同签定后,甲方根据乙方施工进度及施工累计工日,由甲方现场项目管理人员签发领款单,乙方到甲方财务部领款。 (2)乙方工程承包款累计领取额,在工程竣工验收合格之前不能超过乙方工程承包款总价的______%,尾款待工程竣工后与甲方进行结算。结算时间为工程竣工验收后______天内。 6、双方其它约定: 三、工程质量要求: 按《家庭装饰工程施工和质量验收标准》由设计员或施工监理分阶段进行验收和整体工程竣工验收。若出现严重质量问题,甲方有权勒令乙方停工并撤换工程队,其中造成的所有损失及经济赔偿责任由乙方承担。 四、甲方的责任及义务 1、提供全套施工图纸和完成工程项目变更手续。 2、开工前,向乙方提供确认的施工图纸或做法说明,向乙方进行现场交底。 3、派监理对现场施工进行工艺、工序、质量、进度的监督。 4、严格按合同约定的付款方式对乙方进行工程结算。 五、乙方的责任及义务 1、严格遵守公司制定的各项规章制度。 2、在前一段工程完工验收合格后,方可进行下一阶段的施工。验收单必须有客户签字。 3、严格遵守甲方规定的《现场文明施工条例》和《施工队日常管理条例》,切实做好现场文明施工及安全工作,因施工不当造成的一切经济损失由乙方承担并赔偿。 4、必须对签字工程的金额保密,违者罚款人民币壹仟元整。 5、必须在保质、保量、保工期原则下完成工程任务,超期每日乙方按工程款的5%向甲方缴纳违约金。 6、甲方有权指定施工工人,乙方必须服从。 7、乙方要确保施工现场作业人员、相邻居民人身安全;防止火灾和水、电、煤气事故发生;防止物品损坏。凡有上述情况发生,一切责任由乙方承担。 六、争议或纠纷处理 1、本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下双方可采取协商解决或报请公司总办进行协调。 2、当事人不愿通过协商、调解解决或协商、调解不成时,双方可通过仲裁委员会仲裁,或向人民法院起诉。 七、附则 1、本合同甲、乙双方各执一份。 2、本合同双方签字盖章后生效,本合同履行完成后(除有关保修条款仍生效外)自动终止。 甲方: 乙方: 年月日
需委托加工协议书范本!谢谢
你好,委托加工协议书范本如下:协议编号: 签定地点: 甲方: 乙方: 甲、乙双方本着平等、互利的原则,经共同友好协商,达成以下协议: 第一条委托加工的产品 本协议中所指产品为甲方委托乙方生产的__MP3播放器。 第二条合作期限 本协议在双方签名及盖章后生效,至_年__月__日为止。 第三条加工生产形式、加工生产的期限 第四条甲乙双方交易的程序 第五条产品的价格和货款的支付 第六条货物的交付和运输费用的承担 第七条产品的检验,验收 第八条产品品质条款 第九条售后服务条款 第十条甲方的权利和义务 第十一条乙方的权利和义务 第十二条违约事项及违约责任 第十三条责任和权利的转移 第十四条知识产权 第十五条保密条款 第十六条协议的终止 协议一方如违反本协议任一条之规定或有其它违法行为时,经对方限期催告而未改正。另一方可以终止本协议,并请求损害赔偿。 第十七条争议的解决。 在本协议的执行中发生争议,双方应友好协商,协商不成时,提请深圳仲裁委员会进行仲裁。 第十八条本协议一式两份,甲乙双方各执一份。 第十九条本协议的附件是协议的组成部分,与本协议具有同等的法律效力。 甲方全称:乙方全称: 单位盖章:单位盖章: 签约代表:签约代表: 公司地址:公司地址: 联系电话:联系电话: 传真:传真: 日期:日期:
点赞
分享
相关知识推荐
委托代理如何行使
9999阅读
代理委托书怎么写
合同纠纷
9999阅读
委托购房协议书模板一
售房委托书
9999人浏览
办理委托代理应采用什么形式
9999阅读
可以终止委托代理情形
9999阅读
委托代理协议模板
委托合同知识
9999人浏览
房屋出售委托协议书样书
售房委托书
9999人浏览
委托代理的情形
委托代理
9999人浏览
委托代理协议简易范本
代理合同范本
9999人浏览
委托办学协议书
合同范本
9999人浏览
委托代理协议书文本
房产合同范文
9999人浏览
委托代理协议书怎么写
委托代理合同
9999人浏览
委托代理协议书范本
委托代理合同
9999人浏览
民事债务纠纷无力偿还多久可以结案
债务追讨
9999阅读
委托代理合同的定义
民法典
9999人浏览
民事诉讼执行期限过了怎么办
债务追讨
9999阅读
委托代理合同协议书怎么写
民法典
9999人浏览
我是一个未成年人和一个未成年说要买我的账号,那个合同要一个直
可起诉但须符合条件。操作建议:1.咨询律师,了解案件具体情况和自身权益;2.如有可能,尝试与对方协商
欠钱纠纷律师怎么收费
债务追讨
9999阅读
合同中违反法律强制性规定的法律后果
合同违法则无效。操作建议:1. 双方协商处理,达成一致意见。2. 协商不成,可向法院起诉,确认合同无
因欠款纠纷起诉的开庭流程
债务追讨
9999阅读
未成年签合同可以做公证吗?
未成年签合同需谨慎。如已签订,应尽快确认合同内容是否合法,是否经过法定代理人同意。如有问题,及时与对
判决抵押无效如何处理
抵押担保
9999阅读
协议有法律约束力吗?协议和合同有什么区别?
协议和合同在法律上的效力是相同的,只是称呼不同而已。 我国合同法第五十二条规定有下列情形之一的,合同
民间欠债不还怎么起诉
债务追讨
9999阅读
合同条款约定不明确时应当怎么处理
合同条款不明可协商或依法处理。1. 双方协商达成补充协议,明确条款内容。2. 如协商无果,可参考合同
我是做餐饮的合作,一家餐饮餐具公司配送餐具交了押金然后我这边
法律分析:1.首先,你们有没有事先约定,如果没有约定不可以退的话,可以要求对方退押金2.其次这种情况
就是我兼职然后要求签合同但是我发现本公司和盖章上面的公司不一
假合同违法,应谨慎处理。若确定合同为假,可拒签并向上级或法律机构反映。若已签署,可寻求法律援助,维护
被ktv套路去压了1k的押金签了合同,陪酒的小费说一个月才能
您好,可以协助处理的,现在的情况是怎么样的。
加载中
可能感兴趣
法律内容
北京律师
上海律师
广州律师
深圳律师
重庆律师
婚姻家庭
劳动纠纷
知识产权