法律问答
您好,我家于今年7月底与一家正规装修公司签订装修
合同
,约定8月1日开始装修,最晚至10月1日竣工,由于正赶上全运会和党的十九大召开,工程中涉及的实木门安装,因门厂环保问题停工,导致整体工期延误。至今(10月31日)仍未竣工。工程监理和我口头沟通,我表示能够理解,但没有书面文字确认可以延期。请问,我的装修合同中约定了逾期
违约金
,如我起诉装修公司支付违约金法院能否支持我?装修公司会免责吗?
2018-09-14 20:56:07
律师解答共有3条
《合同法》第一百一十六条规定:当事人既约定违约金,又约定定金的,一方违约时,对方可以选择适用违约金或者定金条款。若选用定金条款,则给付定金的一方不履行约定的债务的,无权要求返还定金;收受定金的一方不履行约定的债务的,应当双倍返还定金。
合同谈判是为实现某项交易并使之达成契约的谈判。所谓合同,必须具有最基本的“要件”,即“标的、费用、期限”。一旦这几个要件达成协议,合同谈判也就“基本”结束。
合同谈判的要点主要是合同的主要元素,主要有下列内容:
1、合同标的
2、合同标的的数量与质量
3、双方权利义务
4、收费数额与方式
5、商品或服务交付的数额和方式
6、违约责任、解除条件
7、争议解决条款、合同生效期间
8,合同签订日期和地点;
签订装修合同后,一方当事人违约的,另一方当事人可以要求继续履行合同,或者要求按合同约定支付违约金,或者要求赔偿损失。
合同法第一百零七条 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的,人民法院应当以实际损失为基础,兼顾
合同的履行
情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素,根据
公平原则
和诚实信用原则予以衡量,并作出裁决。
如果需要针对性解答,可以直接向我咨询并描述您的情况,本地专业律师将24小时在线解答。
本地法律顾问
官方
响应时间
平均2分钟内
咨询我
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
相关知识推荐
合同可否约定违约金
1126
合同约定的违约金和罚息,法院支持吗?
《劳动合同法》第25条规定:如果用人单位与劳动者之间没有关于专项培训服务和保密条款的特别约定,不能因
人咨询过
继续咨询
梁丹丹律师
广东金桥百信律师事务所
违约方支付违约金后要继续履行合同吗
01:25
2345
合同无效的能主张赔偿违约金吗
7980
解除合同之后能支付违约金吗
民法典
259
有欠条,并约定了违约金如到期不还,付违约金每天200元,请问
书写欠条的时候需要在欠条中注明以下内容:第一,借贷双方当事人的基本信息情况;第二,欠款的具体数额,大
人咨询过
继续咨询
彭国辉律师
广东深信律师事务所
借款合同约定年利率等,法院支持吗
01:29
2345
合同逾期付款违约金怎么支付
民法典
506
合同规定的交房违约金开发商己付,是否可按起诉赔偿逾期办证约违
当事人一方因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内
人咨询过
继续咨询
民事债务纠纷无力偿还多久可以结案
债务追讨
1170
民事诉讼执行期限过了怎么办
债务追讨
860
网签和纸质三方协议的区别
房屋买卖合同需网签
人咨询过
继续咨询
欠钱纠纷律师怎么收费
债务追讨
585
合同自动终止在什么情况下会发生
合同自动终止情况多样。如合同已履行完毕,则自然终止;债务抵销,则双方债务归于消灭;债务人提存标的物,
人咨询过
继续咨询
因欠款纠纷起诉的开庭流程
债务追讨
515
重大误解合同书可以签吗
可以签,但可申请撤销。操作方式:1. 收集证据,证明存在重大误解;2. 向法院或仲裁机构提交撤销申请
判决抵押无效如何处理
抵押担保
355
别人的店转让我接手中间没有签合同。我现在想转店怎么办?
您好,可以协商解决
民间欠债不还怎么起诉
债务追讨
400
如何解除诚学信付,我要退课
按照你们双方签订的合同来处理
加载中
同城律师
律师推荐
可能感兴趣
荆门律师
京山市律师
沙洋县律师
钟祥市律师
东宝区律师
掇刀区律师
武汉律师
襄阳律师
荆州律师
宜昌律师
恩施州律师
法律内容
北京律师
上海律师
广州律师
深圳律师
重庆律师
婚姻家庭
劳动纠纷
知识产权