法律问答
工期索赔和费用索赔表格
2023-04-12 13:01:11
律师解答共有4条
建议就具体遇到的问题,共同协商处理
根据实际损失来认定
根据为此发生实际损失的证据计算确定
工期索赔成立的条件:
1、承包人根据
合同
规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告;
2、与合同对照,事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出,或直接工期损失;
3、造成费用增加或工期损失的原因,根据合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。
具体依据是合同约定或双方认可的施工总进度规划;合同双方认可的详细进度计划;合同双方认可的对工期的修改文件;施工日志、气象资料;业主或工程师的变更指令等。
如果需要针对性解答,可以直接向我咨询并描述您的情况,本地专业律师将24小时在线解答。
本地法律顾问
官方
响应时间
平均2分钟内
咨询我
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
相关知识推荐
工期索赔比例计算法
建筑工程
825
设计变更可以索赔工期吗
要看具体情况,一般签订的施工合同应该把雨水问题考虑在工期之内的,看你们的施工合同是如何签订的,建议,
人咨询过
继续咨询
王靓华主任律师
广东华勋律师事务所
合同未约定违约金要怎么索赔
01:39
2345
工期索赔时间怎么计算
建筑工程
1063
由不可抗力导致的工程索赔可以索赔什么
不可抗力索赔
工程索赔费用的利息怎么计算
这个问题要看什么时候借的钱,双方是否约定支付利息。如果没有约定就不用支付利息。民间借贷,一般参照银行
人咨询过
继续咨询
司佐洋律师
云南诚者律师事务所
交通事故索赔需要准备什么误工费证据
01:23
2345
装修合同索赔
装修合同资讯
交通事故赔偿和再索赔是一项索赔吗?
交警部门出具交通事故认定书之后,如果不构成交通肇事罪的话,可以通过交警部门或私下调解,调解顺利的话可
人咨询过
继续咨询
工伤事故索赔误工费索赔营养费索赔餐费索赔
《工伤保险条例》职工住院治疗工伤的伙食补助费,以及经医疗机构出具证明,报经办机构同意,工伤职工到统筹
人咨询过
继续咨询
民事债务纠纷无力偿还多久可以结案
债务追讨
1505
民事诉讼执行期限过了怎么办
债务追讨
1110
网上招聘签合同了还要看课我没看现在要退还要付服务费需要吗
是否支付服务费需视合同而定。如合同中明确服务费的支付条件且合法,可能需要支付。若培训机构违约,如逾期
人咨询过
继续咨询
欠钱纠纷律师怎么收费
债务追讨
775
有人在抖音上加了我的微信,签了合同还能退吗?
你好,你可以收集证据报警处理
人咨询过
继续咨询
因欠款纠纷起诉的开庭流程
债务追讨
680
我想咨询一下合同帮忙看一下合同有没有问题
如果合同审查后发现存在问题,首先应与对方进行沟通,指出问题所在,并尝试协商修改或补充相关条款。如果无
判决抵押无效如何处理
抵押担保
480
其他人用我的身份签订合同,这样我就有风险了
你好,需要承担责任的
民间欠债不还怎么起诉
债务追讨
540
我们接收转让学校一个档口,合同上写着3万元转让费,无押金,后
具体参照合同约定。协商处理可快速解决纠纷;如协商不成,可依法起诉。操作中需注意收集证据,明确诉求,确
加载中
同城律师
律师推荐
可能感兴趣
五家渠律师
乌鲁木齐律师
法律内容
北京律师
上海律师
广州律师
深圳律师
重庆律师
婚姻家庭
劳动纠纷
知识产权