施工索赔有哪些注意事项

更新时间:2023-12-26 20:13
施工索赔有哪些注意事项
陈锐
北京中银(南京)律师事务所
陈锐
律师解答
施工索赔的注意事项是索赔依据为法律法规以及施工合同等证据;索赔时效是在合同约定的时间内提出索赔,诉讼时效是三年;并需要按照合同约定的程序进行。
法律依据

根据2021年1月1日起施行的《民法典》第一百八十八条
向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的,依照其规定。
诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的,依照其规定。但是,自权利受到损害之日起超过二十年的,人民法院不予保护,有特殊情况的,人民法院可以根据权利人的申请决定延长。
《民法典》第一百八十九条
当事人约定同一债务分期履行的,诉讼时效期间自最后一期履行期限届满之日起计算。
版权说明:找法网对图文享有独家版权,未经允许不得以任何形式复制、转载。如有发现,点击【投诉】告知。
点赞
收藏
相关知识推荐
施工索赔施工方处理方法
你好,建议详细说明情况
施工索赔什么时候索赔工期费用利润
计算工期索赔的方法有:网络分析法,即分析延误前后的施工网络计划,计算出工程应顺延的期限;比例分析法,即分析增加或减少的单项工程量(工程造价)与合同总量(合同总造
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
甲方原因暂停施工 索赔
甲方原因停工索赔应该按照建设工程造价依据进行赔偿,但必须有监理签过的停工。 因发包人或工程师的行为或失误造成停工,给承包人造成损失和导致工期延误的,发包人应赔偿
小区施工 弄坏车 索赔
通过诉讼的方式处理,起诉肇事者和保险公司,一般大部分都是由保险公司来赔偿,需要帮助可联系律师。
施工合同索赔
委托律师起诉赔偿。具体可以来电咨询或来律所面询。
建筑施工索赔
不知道有没有劳动合同,如果没有劳动合同,建议你申请劳动仲裁,申请劳动关系认定,劳动关系认定下了,在申请工伤认定,工伤认定下了,在申请伤残等级鉴定,鉴定结论出来,
帮忙施工受伤索赔?
可按人身损害要求赔偿。请来电话详细咨询。
中标公示期后如何处理串标
看是否有违法之处
我向乡镇提出信息披露,要求公布征地批准,以生产机关为由拒绝提供。这合法吗?
您好,您可以申请行政复议,同时再次申请信息公开,您有知情权,您是想要获取什么信息呢
我的货款有几年了施工单位就是不给,我只有送货清单
送货单具体内容是什么?是否加盖公章
主讲律师
陈锐
陈锐
江苏-南京
擅长:刑事案件、合同纠纷、债权债务
107
已帮助
咨询我
1分钟提问 海量律师提供在线解答
  • 1
    提交咨询
    详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
  • 2
    接入律师
    耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
  • 3
    获取解答
    还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询