拖欠工程款停工损失谁负责

更新时间:2021-01-27 16:00
拖欠工程款停工损失谁负责
刘春山
安徽皖建律师事务所
刘春山
律师解答
拖欠工程款的停工损失,由发包人负责。承包人可以顺延工程日期,并请求发包人赔偿停工、窝工等损失。停工损失是由过错方负责,如果各当事人均有过错的,按各自的过错程度担责。
法律依据

《民法典》第八百零一条
因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应当承担违约责任。
第八百零二条
因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的,承包人应当承担赔偿责任。
第八百零三条
发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
版权说明:找法网对图文享有独家版权,未经允许不得以任何形式复制、转载。如有发现,点击【投诉】告知。
点赞
收藏
相关知识推荐
甲方不支付工程款,导致农民工工资拖欠的主要责任谁承担
拖欠工程款属于民事纠纷案件,当事人可以以建筑工程施工合同纠纷或者建筑工程分包合同纠纷为由起诉至法院,请求法院判令对方及时支付工程款。
开发商不给施工单位钱,造成拖欠民工工资是谁的责任?
你好,向劳动局反应,寻求帮助讨薪。如果我的解答对您有帮助,麻烦点赞给予好评,谢谢您的支持~
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
开发商不施工单位钱造成拖欠民工工资是谁的责任?
你好,建议向当地的劳动监察大队举报投诉。如果我的解答对您有帮助,麻烦点赞给予好评,谢谢您的支持~
甲方不支付工程款,导致农民工工资拖欠的主要责任谁承担
拖欠工程款属于民事纠纷案件,当事人可以以建筑工程施工合同纠纷或者建筑工程分包合同纠纷为由起诉至法院,请求法院判令对方及时支付工程款。
工程停工损失如何计算
工程停工损失如何计算
拖欠工程款纠纷
因为老板拖欠工资,我们罢工造成的损失谁来承担
你可以及时起诉要求对方支付,详情来电咨询
催款公司骚扰妻子公司,威胁每天打电话
你好,情节严重可报警处理
我借了一笔贷款,需要证明人是什么意思
建议与对方制定还款计划,及时还款
我在爱用商城逾期很长时间,3000多人会被起诉吗?
你好,建议尽快筹钱还款,不要存在侥幸心理
车贷问题 车贷问题
办理汽车贷款时,需要注意以下法律事项:首先,确保贷款合同内容明确、合法,包括贷款金额、利率、还款期限等关键条款。其次,了解并遵守相关法律法规,如《汽车金融公司管
九台农商银行4.26利息有保障吗?
利息到底在下列范围内能够得到保护:不超过合同成立时一年期贷款市场报价利率的四倍。出借人和借款人约定的借款利息不超过上述范围的,受到法律保护;超过的,则属于高利贷
我在安逸花里面借钱借钱出来时银行卡填错了资金被冻结然后要我转钱进去解封是真的?
晚上好,现在是要你转多少钱进去解封呢?你申请的这笔借款被冻结的详细情况截图发给我看看,我可以查清楚是不是真的,需要帮助,请点采纳
分期付款是什么意思
分期付款纠纷可通过和解、调解、仲裁或诉讼等方式处理。选择哪种方式需考虑纠纷性质、双方意愿及成本效益等因素。和解、调解更灵活快速,仲裁、诉讼则更具法律效力。
前夫欠钱被法院冻结账户该怎么办?
对前夫欠钱被法院冻结账户,可申请解除冻结或等冻结期满。选择时需考虑账户冻结原因、期限及解除条件,结合实际情况做出最合适的选择。
主讲律师
刘春山
刘春山
全国
擅长:刑事案件、证券投资、互联网纠纷
407
已帮助
咨询我
相关文书下载
限时特惠
海量合同范本,下载低至¥9.9/篇
1分钟提问 海量律师提供在线解答
  • 1
    提交咨询
    详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
  • 2
    接入律师
    耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
  • 3
    获取解答
    还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询