首页
法律咨询
找律师
法律知识
找法网手机版
网站导航
首页
法律咨询
找律师
法律知识
律师说法
合同范本下载
极速咨询
提交咨询
问题库
咨询百科
一对一咨询
法律问答
法律咨询专题
民法典
知识专辑
法律专题
法律法规
视频说法
图文说法
语音说法
找法说法
当前位置:
找法网
>
律师图文说法
>
刑事案件
> 工程合同发包违约有哪些责任
工程合同发包违约有哪些责任
更新时间:2024-04-08 17:18
工程合同发包违约有哪些责任
凌灿伟
四川黎明律师事务所
律师解答
发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
法律依据
2021年生效的《中华人民共和国民法典》第八百零三条
发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
《中华人民共和国民法典》第八百零四条
因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
《中华人民共和国民法典》第八百零五条
因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。
版权说明:找法网对图文享有独家版权,未经允许不得以任何形式复制、转载。如有发现,点击
【投诉】
告知。
点赞
收藏
分享至
相关知识推荐
发包人违约应承担的违约责任,签了工程合同但发包人违约了,发包人要承担什么违约责任?
法律分析:发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。 此外,合同当事人可在专用合同条款中另行约定发包人违约责任的承
全部1个答案 >
人咨询过
去咨询
工程合同内发包人违约责任
如果双方都签订了合同,对双方都是有约束力的。合同出现违约时,应当按照合同中关于违约责任的规定进行处理。
全部3个答案 >
人咨询过
去咨询
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议
立即咨询
律师,并详细描述自身问题,以获得
针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
建设工程合同 发包人的违约责任
如果双方都签订了合同,对双方都是有约束力的。合同出现违约时,应当按照合同中关于违约责任的规定进行处理。
全部3个答案 >
人咨询过
去咨询
建设工程承包合同法实施细则全文
建筑工程施工纠纷
工程施工合同发包违约如何赔偿
合同违约赔偿按照合同的约定赔偿,合同没有约定的,按照实际损失赔偿。
全部3个答案 >
人咨询过
去咨询
工程承包合同订立生效时间是什么时候
工程承包合同的方式有几种
工程承包合同
完整版的工程承包合同范本
承包合同范本
发包人违约解除工程合同违约金
你好,对于合同违约的情况可以要求对方承担强制履行、赔偿损失、支付违约金等责任。
全部3个答案 >
人咨询过
去咨询
假释函已经到了当地司法局,下一步该怎么办?
可以要求相关部门予以办理
全部3个答案 >
人咨询过
去咨询
我的孩子刚刚十八发,他不知道这个女孩不到十四岁。现在这个女人起诉他猥亵这个年轻的女孩。罪成立了吗?
法律分析:建议马上报警。对方涉嫌罪,且属于情节严重。十四周岁以下的未成年发生性行为,不管其是否愿意,均按强奸论处。猥亵幼女罪,或奸淫幼女罪,不管女孩是不是自愿的
全部1个答案 >
人咨询过
去咨询
我妻子离家出走了,我怎样才能找到她?
您好!可以报警处理
全部3个答案 >
人咨询过
去咨询
侵占罪可以要求双倍赔偿吗
侵占罪一般不退双倍。处理时,法院会追缴违法所得或责令退赔,如仍无法弥补,可民事诉讼。具体操作中,需收集相关证据,证明侵占事实及损失情况,以便法院作出合理判决。
全部3个答案 >
人咨询过
去咨询
是这样,缓刑判决书已经下来了,之前法院问我起不起诉,我不起诉,说让我去太原法院签字我签好字再寄回去?
可以和执行法官沟通
全部1个答案 >
人咨询过
去咨询
包头挪用资金罪律师费怎么计算
刑法中挪用资金罪的立案标准:(一)挪用本单位资金数额在一万元至三万元以上,进行营利活动的;(二)挪用本单位资金数额在五千元至二万元以上,进行非法活动的;(三)挪
全部2个答案 >
人咨询过
去咨询
盗窃罪两人合作,责任如何划分
构成盗窃罪的,对于刑事责任的追究为,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额
全部3个答案 >
人咨询过
去咨询
外卖被偷了可以报警吗,会怎么处理?
可以报警或向外卖平台投诉。报警能追究偷盗者法律责任,如构成犯罪将受刑事制裁。向平台投诉可寻求赔偿或协助处理,保障自身权益。
全部3个答案 >
人咨询过
去咨询
相关推荐
热门城市:
沈阳律师
成都律师
苏州律师
南宁律师
深圳律师
青岛律师
合肥律师
长春律师
武汉律师
重庆律师
上海律师
广州律师
济南律师
贵阳律师
杭州律师
大连律师
兰州律师
上饶律师
热门区县:
忠县律师
靖江市律师
浠水县律师
和平区律师
河东区律师
合川区律师
滨江区律师
靖边县律师
宝坻区律师
洪江市律师
专业找律师:
鞍山合同纠纷律师
驻马店房产纠纷律师
厦门处理金融借款贷款问题律师
遵义建筑工程律师
昆明处理装修纠纷问题律师
防城港劳动纠纷律师
天津知识产权律师
信阳处理离婚赔偿问题律师
赤峰公司法律师
成都交通事故律师
南京处理债权债务纠纷问题律师
哈尔滨建筑工程律师
佛山处理旅游维权问题律师
鸡西处理业主维权问题律师
黑河处理假释问题律师
西安房屋拆迁律师
芜湖知识产权律师
兰州医疗事故律师
青岛处理垄断纠纷问题律师
阿拉善盟处理抵押担保问题律师
株洲处理抵押担保问题律师
西安处理收养问题律师
岳阳房屋拆迁律师
临沂处理债务追讨问题律师
青岛公司法律师
济南知识产权律师
泉州医疗事故律师
热搜标签:
海上保险合同成立
房屋租赁合同
治安处罚法律问答
咸宁股份转让法律咨询
社会保障法律问答
劳动工伤法律问答
阿克苏其它法律咨询
死刑辩护法律问答
北京律师
海口票据法律咨询
大理合同纠纷法律咨询
合作合同
海上运输合同
合同
海上保险合同
航空运输合同
深圳律师
丽江保险理赔法律咨询
装修合同
海上保险合同
工程承包
琼海海事海商法律咨询
上海律师
精准推荐:
拘役争取缓刑
判决时间
主讲律师
凌灿伟
全国
擅长:刑事案件、婚姻家庭、交通事故
96
已帮助
600
图文数
咨询我
热门知识
1
劳动合同法对五险一金如何规定
2
济宁市拆迁补偿标准
3
国家强制车险都有啥
4
国家强制购买什么车险
5
网上可以退保险吗
6
车险三者险50万多少钱
7
买二手车时保险已经到期怎么办
8
最新农村三层楼的拆迁补偿标准
9
工程质量保证金保函是什么
10
虚假宣传被投诉工商局怎么处理
相关文书下载
限时特惠
海量合同范本,下载低至
¥9.9
/篇
别墅装饰装修工程施工合同书
装修工程增加项合同
工程承包施工合同
室内装修油工承包协议
1分钟提问
海量律师提供在线解答
1
提交咨询
详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
2
接入律师
耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
3
获取解答
还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询