施工索赔的分类有哪些

更新时间：2024-04-05 19:42

施工索赔的分类有哪些

朱继柱

北京盈科（苏州）律师事务所

朱继柱

律师解答

施工索赔的分类有：
1、不利的自然条件与人为障碍导致费用损失加大或工期延误引起的索赔；
2、业主材料质量问题或材料供应不及时引起的索赔；
3、由于业主和工程师方面的原因，引起施工临时中断和工效降低导致人工费、材料费、设备费增加而提出的索赔。

法律依据

《中华人民共和国民法典》第八百零三条
发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
《中华人民共和国民法典》第八百零四条
因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
《中华人民共和国民法典》第八百零五条
因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

版权说明：找法网对图文享有独家版权，未经允许不得以任何形式复制、转载。如有发现，点击【投诉】告知。

点赞

收藏

相关知识推荐

工程索赔的分类有哪些

工程索赔的分类： 1、因材料质量问题或材料供应不及时引起的索赔； 2、由于人为原因，引起施工临时中断和工效降低导致人工费、材料费、设备费增加而提出的索赔； 3、

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

工程索赔的种类规定是什么？

工程索赔分类有： 1、因材料质量问题或材料供应不及时引起的索赔； 2、由于人为原因，引起施工临时中断和工效降低导致人工费、材料费、设备费增加而提出的索赔； 3、

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

找法网咨询助手

官方

当前在线

立即咨询

找法网咨询助手提醒您：
法律所涉问题复杂，每个细节都有可能决定案件走向，若问题紧急，建议立即咨询律师，并详细描述自身问题，以获得 针对性解答。24小时在线，平均5分钟回复。

施工赔偿的分类有哪些

你好，按照具体损失

全部1个答案 >

人咨询过

去咨询

承包人可以申请哪些施工索赔

承包人可以申请哪些施工索赔

施工索赔要注意什么？施工索赔要怎么才能索赔?

你好，具体是什么情况呢？

全部6个答案 >

人咨询过

去咨询

施工索赔的主要内容

施工索赔的主要内容

工程索赔的概念及分类

工程索赔的概念及分类

施工合同索赔

委托律师起诉赔偿。具体可以来电咨询或来律所面询。

全部1个答案 >

人咨询过

去咨询

工程索赔的依据

工程索赔的依据

建筑施工索赔

不知道有没有劳动合同，如果没有劳动合同，建议你申请劳动仲裁，申请劳动关系认定，劳动关系认定下了，在申请工伤认定，工伤认定下了，在申请伤残等级鉴定，鉴定结论出来，

全部4个答案 >

人咨询过

去咨询

帮忙施工受伤索赔？

可按人身损害要求赔偿。请来电话详细咨询。

全部2个答案 >

人咨询过

去咨询

大包工头没有给小包工头工程款，大包工头怎么能给我工程款？

你好，要解决工程款纠纷从实体上讲，要对症下药就是根据纠纷的不同类型，采取不同的解决方法。

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

关于工程款延迟三个月的起诉事宜

工程款延迟可起诉。操作如下：1.收集证据，证明对方确实拖欠工程款。2.向法院提起诉讼，提交诉状和证据。3.等待法院开庭审理，进行法庭辩论。4.法院作出判决后，执

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

我没有签合同。他自己签了合同，所以我没有得到合同。现在他欠我20万工程款。如何处理这种事情？

拖欠工程款属于民事纠纷案件，当事人可以以建筑工程施工合同纠纷或者建筑工程分包合同纠纷为由起诉至法院，请求法院判令对方及时支付工程款。

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

消防工程施工合同签订完成后，是否需要进行备案？

需要备案。消防工程施工合同备案操作包括：1. 网上申报，填写合同信息并打印备案表；2. 携资料到备案机构办理手续；3. 备案机构审核后，符合要求的加盖合同备案专

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

唐律师请你帮我要点工程辛苦费怎么收费啊。你是在剑河吗

你好，具体是什么案子俄

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

我和一个朋友合作工程亏了，现在欠挖机费用，我和我朋友合作的工程，我应该怎么办？

法律分析：施工单位拖欠挖掘机费用的，双方可以协商处理，如果协商不成的，当事人可以向法院申请支付令或者提起民事诉讼追讨欠费。也可以到当地人力资源和社会保障局劳动争

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

怎么解压在建工程

在建工程纠纷可通过和解、调解、仲裁或诉讼处理。选择时应考虑纠纷性质、双方意愿及成本等因素。和解、调解快速灵活，仲裁专业高效，诉讼则具有法律强制力。

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

我在柳州做工地！在滨江学府工地有4.8万，万科城有3万多工程款拿不到！

工地工程款一直拖欠不给的，当事人可以先与对方协商，协商不成的，可以申请仲裁或者直接提起诉讼，当事人提起诉讼的，需要准备起诉状以及与案件相关的证据材料递交到有管辖

全部3个答案 >

人咨询过

去咨询

主讲律师

朱继柱

朱继柱

江苏-苏州

擅长：婚姻家庭、劳动纠纷、证券投资

24

已帮助

咨询我

热门知识

1分钟提问海量律师提供在线解答

1

提交咨询

详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
2

接入律师

耐心等待律师解答，平均5分钟及时响应
3

获取解答

还有疑问？60分钟无限次追问

立即咨询

公众服务

免费法律咨询

律师服务

律师营销服务

在线客服：在线客服

加盟热线：400-666-2035

找法网视频号

我是公众

极速咨询限时追问

找法网律师众号

我是律师

案件接洽合作加盟