法律咨询
某建筑公司(乙方)于2018年4月20日与某食品加工企业(甲方)签订了楼房基坑开挖
合同
。乙方编制的施工方案和进度计划已获工程师批准,双方约定采用单价合同计价。基坑开挖土方量为4500m3,假设直接费单价为4.2元/m,综合费率为直接费的20%。工程基坑施工方案规定:土方工程采用租赁一台斗容量为1m的反铲挖掘机施工(租赁费450元/台班)。甲、乙双方合同约定5月11日开工,5月20日完工。在实际施工中发生了如下事件。 (1)固租赁的挖掘机大修,晚开工2天,造成人员窝工10个工日。 (2)施工过程中,因遇软土层,接到工程师5月15日停工的指令,进行地质复查,配合用工 15个工日、窝工5个工日(降效系数0.6)。 (3)5月19日接到工程师于5月20日复工的指令,同时提出基坑开挖深度加深2m的设计变更通知单,由此增加土方开挖量900 m。 (4)5月20日至5月22日,因下暴雨迫使基坑开挖暂停,造成人员窝工10个工日。(5)5月23日用人工30个工日修复冲坏的道路,5月24日恢复挖掘工作,最终基坑在 5月 30 日挖坑完毕。 由于施工中,以上事件的发生,乙方向甲方提出索赔要求。 注:①人工费单价23元/工日;增加用工所需的管理费为增加人工费的30%。 ②按照我国劳动法的规定,一个工作日的工作时间为8小时,简称工日。例如,人工工日是指一个工人干了一天活的一种计价方式。
建筑工程
2023-12-14 15:18:25
共有1位律师解答
现在啥情况可以协助你处理
如果需要针对性解答,可以直接向我咨询并描述您的情况,本地专业律师将24小时在线解答。
本地法律顾问
官方
响应时间
平均2分钟内
咨询我
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
相关知识推荐
建设工程施工合同(道路施工)
拆迁承包
324
政府与开发商签订开发项目工程合同版本
拆迁承包
324
签订土石方工程居间合同
代收代付
324
民事债务纠纷无力偿还多久可以结案
债务追讨
2015
民事诉讼执行期限过了怎么办
债务追讨
1490
关于拖欠钢材工程款3个月如何办
拖欠工程款可举报或仲裁。举报需向劳动监察部门提供证据;仲裁则需准备相关材料提交劳动仲裁委员会。若情况
人咨询过
继续咨询
欠钱纠纷律师怎么收费
债务追讨
1070
李总,我问一下别人欠我工程款4万.有欠条,去年经司法协商每个
可起诉对方。操作如下:1. 写好起诉书,明确诉讼请求;2. 携带欠条等证据到法院立案;3. 等待法院
人咨询过
继续咨询
因欠款纠纷起诉的开庭流程
债务追讨
975
大包工头没有给小包工头工程款,大包工头怎么能给我工程款?
你好,要解决工程款纠纷从实体上讲,要对症下药就是根据纠纷的不同类型,采取不同的解决方法。
判决抵押无效如何处理
抵押担保
820
关于工程款延迟三个月的起诉事宜
工程款延迟可起诉。操作如下:1.收集证据,证明对方确实拖欠工程款。2.向法院提起诉讼,提交诉状和证据
民间欠债不还怎么起诉
债务追讨
735
我没有签合同。他自己签了合同,所以我没有得到合同。现在他欠我
拖欠工程款属于民事纠纷案件,当事人可以以建筑工程施工合同纠纷或者建筑工程分包合同纠纷为由起诉至法院,
唐律师请你帮我要点工程辛苦费怎么收费啊。你是在剑河吗
你好,具体是什么案子俄
我和一个朋友合作工程亏了,现在欠挖机费用,我和我朋友合作的工
法律分析:施工单位拖欠挖掘机费用的,双方可以协商处理,如果协商不成的,当事人可以向法院申请支付令或者
怎么解压在建工程
在建工程纠纷可通过和解、调解、仲裁或诉讼处理。选择时应考虑纠纷性质、双方意愿及成本等因素。和解、调解
加载中
可能感兴趣
律师推荐
同城律师
专业律师
知识产权
北京律师
上海律师
知识内容
法律知识
列表内容
法律列表
法律资讯
法律内容
泸州律师
泸州找律师
泸州建筑工程律师
泸州拖欠工程款律师
古蔺县律师
合江县律师
叙永县律师
泸县律师
江阳区律师
纳溪区律师
龙马潭区律师
泸州房产纠纷律师
泸州公司法律师
泸州合同纠纷律师
泸州婚姻家庭律师
泸州交通事故律师
泸州劳动纠纷律师
泸州刑事辩护律师
泸州债务债权律师