法律咨询

我的房子装修,现在由于装修公司资金问题,装修工期延期2个多月了,到现在还没完成,跟装修公司多次沟通,目前没有协商一致,现在我想起诉,赔偿我违约的损失和后续装修工作的安排,请问这个如何进行,谢谢。

房产纠纷
2023-11-23 14:38:17
共有10位律师解答
  • 您好,由于装修公司资金问题,装修工期延期2个多月了,到现在还没完成,可以起诉解除合同赔偿
  • 可以根据装修合同约定的内容起诉要求违约金
  • 你好,具体情况说一下,有和对方协商吗
  • 你好 签署的合同是多少钱
  • 你好,请问可以帮到你吗?
  • 装修延期的赔偿,可以是双方协商,但是协商无果的话可以向法院起诉。室内装修时,有些工程必须要户主验收后才能进行下一步施工的,而大多数时候,验收时间会与户主相冲突,致使验收时间的不确定性;有些户主会选择分期付款方式,装修公司在户主未能及时付款就会停止施工,直到户主的款到账才开工;装修过程中,当户主发现装修公司滥竽充数,房屋装修的质量部达标,就会要求装修公司返工。
    对于装修公司所提供的格式合同中不利于自己权益保护的条款,应当与装修公司协商予以修改,从而确保自己权益不受损害。例如,业主可以签订法律依据:《补充条款》,其中可以对工期延误等违约行为进行约定。例如约定因乙方(装饰公司)原因造成工程逾期交付的,每逾期一天,乙方应赔偿甲方(消费者)多少金额。(按照行业惯例一般为100~500元);乙方逾期多少天仍不能竣工的,甲方(消费者)有权解除合同,而乙方(装饰公司)需立即付给逾期违约金,返还甲方已支付的款项,并赔偿由此引发的经济损失。
    需重新审查一下与装修公司签订的装修合同,如果装修合同明确约定了延期违约金,完全可以依据合同的约定向对方主张合法权益,如果协商不成,可以向有管辖权的法院起诉,要求对方支付延期违约金。
    中华人民共和国民法典》 第四百九十五条 当事人约定在将来一定期限内订立合同的认购书、订购书、预订书等,构成预约合同。当事人一方不履行预约合同约定的订立合同义务的,对方可以请求其承担预约合同的违约责任
    装修延期常见原因是什么
    装修延期常见原因:原因一:人员调控不合理 家居装修本身就是繁杂的项目,在其过程中,要做太多琐碎复杂的事情,这就要求装修公司必须要配备专业的人员以及够硬的管理能力,而很多装修公司往往为了追求订单量,没有对公司内部进行合理的评估,致使工程延期。
    原因二:不停更改装修方案 装修方案的变动基本是发生在施工过程中,有时是户主由于事先没有确认好发现不妥后要求变更方案;有时是由于装修公司想要增加预算便以各种理由更改装修方案。
    原因三:无法按时提供主材 有时处于对装修公司的不信任感,户主们大多选择半包形式的装修,即主材由户主自己提供,而当户主无法准时提供主材时,就会延误施工时间,此外还会使得装修公司以被打乱行程的安排借此推延工期。
    原因四:验收不准时、结款不及时、质量不过关 室内装修时,有些工程必须要户主验收后才能进行下一步施工的,而大多数时候,验收时间会与户主相冲突,致使验收时间的不确定性;有些户主会选择分期付款方式,装修公司在户主未能及时付款就会停止施工,直到户主的款到账才开工;装修过程中,当户主发现装修公司滥竽充数,房屋装修的质量部达标,就会要求装修公司返工。
  • 装修工期延误的赔偿标准是:每延期一天按照工程款总额的
    0.5%支付违约金,装修工程的进度没有按照预期进行的,可以要求支付相应的违约金,一般按照超出十日结付工程款。法律依据:《中华人民共和国民法典》第五百八十二条
    履行不符合约定的,应当按照当事人的约定承担违约责任。对违约责任没有约定或者约定不明确,依据本法第五百一十条的规定仍不能确定的,受损害方根据标的的性质以及损失的大小,可以合理选择请求对方承担修理、重作、更换、退货、减少价款或者报酬等违约责任。
    第五百八十五条 
    当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。
    当事人就迟延履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当履行债务。
  • 装修公司工程延期,应当按照双方约定的违约条款来申请赔偿。当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
    约定的违约金低于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。
    当事人就迟延履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当履行债务。法律依据:《中华人民共和国民法典》
    第七百九十三条
    建设工程施工合同无效,但是建设工程经验收合格的,可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。
    建设工程施工合同无效,且建设工程经验收不合格的,按照以下情形处理:
    (一)修复后的建设工程经验收合格的,发包人可以请求承包人承担修复费用;
    (二)修复后的建设工程经验收不合格的,承包人无权请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿。
    发包人对因建设工程不合格造成的损失有过错的,应当承担相应的责任。第七百九十九条
    建设工程竣工后,发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。
    验收合格的,发包人应当按照约定支付价款,并接收该建设工程。
    建设工程竣工经验收合格后,方可交付使用;未经验收或者验收不合格的,不得交付使用。第七百九十五条
    施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款。
  • 可以法院起诉对方赔偿处理的
  • 你好,装修公司违约,你可以向对方主张违约责任,也可以提起诉讼
查看全部10个解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
相关知识推荐
加载中