别人施工把我材料损坏了 一直拖着不赔偿 有两个星期了,我该咋办
-
实际施工人的索赔方式:因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的,承包人应当承担赔偿责任;发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。法律依据:2021年1月1日生效的《
民法典》第八百零二条
因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的,承包人应当承担赔偿责任。
第八百零三条
发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
-
施工索赔包括承包商向业主提出在经济或时间上给予赔偿,还包括业主对承包商的索赔,通常称为反索赔。当业主没有按施工
合同规定的时间和要求提供施工场地,使承包商的施工人员、设备不能进场或进场后不能正常施工,使工期拖延的,就可以进行施工索赔。法律依据:《民法典》第八百零一条
因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的;发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应当承担
违约责任。
-
可以申请
劳动仲裁,先确认
劳动关系,再申请认定工伤,然后进行伤残鉴定,可以依法索赔了。你可以通过申请法律援助的方式维权。
-
具体什么案情涉及金额是多少
-
查看全部4个解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。