法律咨询
招标文件和
合同
里明确工期顺廷,材料不予调整,但因业主原因,征拆不了和受疫情影响,工期整整推迟八个月才开工,可以调材差吗,有什么依据。
劳动纠纷
2023-01-17 22:46:22
共有2位律师解答
与相关标准协商处理
法律分析:工期顺延的合法情形:
1、工程量增加;
2、发包人变更设计;
3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料;
4、发包人未按约支付工程款;
5、工程质量鉴定。
如果需要针对性解答,可以直接向我咨询并描述您的情况,本地专业律师将24小时在线解答。
本地法律顾问
官方
响应时间
平均2分钟内
咨询我
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
相关知识推荐
什么叫招标合同
2725
招标文件约定材料不调差,但施工期材料大涨,可以调差价吗?
建议优先协商处理,材料调差理应受市场价格因素影响的。
人咨询过
继续咨询
杨森专职律师
北京天驰君泰(广州)律师事务所
合同履行方式有哪些
01:07
2345
社保局支付陪产假工资么
陪产假工资
隐蔽工程的验收标准是什么
民法典
1519
招标文件上的合同条款,中标后,招标单位修改招标文件上的合同条
擅自变更合同当然是不可以的。
人咨询过
继续咨询
顾笑清律师
上海明庭律师事务所
购房合同注意事项有哪些
02:30
2345
建设工程施工合同无效,建设工程经验收不合格的如何处理
民法典
2788
我们项目因环境影响现在所以的材料上幅过大,一些已经翻倍,请问
你好,可以调整价格的
人咨询过
继续咨询
合同是固定价格合同,招标文件规定调工期,不调总价,现甲方同意
建议你们之间协商解决的
人咨询过
继续咨询
民事债务纠纷无力偿还多久可以结案
债务追讨
2035
民事诉讼执行期限过了怎么办
债务追讨
1505
公司让员工垫钱合法吗?
可以向劳动部门投诉
人咨询过
继续咨询
欠钱纠纷律师怎么收费
债务追讨
1080
试用期内受到警告的处分能否按时转正
你好,这个按照单位的管理规定处理
人咨询过
继续咨询
因欠款纠纷起诉的开庭流程
债务追讨
990
事业单位职工能买断吗?
您好,请详咨社保部门
人咨询过
继续咨询
什么情形可以申请劳动仲裁
申请劳动仲裁的条件
17124
如何举报大学无故加课?
可以直接报警处理的
人咨询过
继续咨询
判决抵押无效如何处理
抵押担保
825
学校安排了实习,能不能回学校学习
建议和学校协商处理
人咨询过
继续咨询
劳动法河南省临时用式最长期限是多久
临时工劳动期限是不得超过一年。 《临时工管理办法》第十八条 除特殊情况下,临时工的用工期限不得超过1
人咨询过
继续咨询
正常辞工、公司备注我精神有问题
如果公司备注你精神有问题导致你无法正常找工作,首先保留相关证据,如公司备注记录、就业受挫的证明等。其
人咨询过
继续咨询
想请问一下,我大四该实习了
具体操作时,应先收集相关证据,如工资单、工时记录等。随后,向实习单位提出书面申诉,要求解决问题。若单
人咨询过
继续咨询
施工合同工期补充协议
拆迁承包
324
土建工程国际竞争性招标合同 三
环保治理
324
土建工程国际竞争性招标合同 一
环保治理
324
土建工程国际竞争性招标合同 二
环保治理
324
江苏省建设工程招标代理合同(官方范本)
环保治理
324
加载中
可能感兴趣
律师推荐
同城律师
专业律师
知识产权
北京律师
上海律师
知识内容
法律知识
列表内容
法律列表
法律资讯
法律内容
东营律师
东营找律师
河口区律师
河口区找律师
东营劳动纠纷律师
东营劳动仲裁律师
东营劳动合同纠纷律师
广饶县律师
垦利区律师
利津县律师
东营区律师
河口区律师
东营房产纠纷律师
东营公司法律师
东营合同纠纷律师
东营婚姻家庭律师
东营交通事故律师
东营劳动纠纷律师
东营刑事辩护律师
东营债务债权律师