法律咨询
我施工单位承建垃圾填埋覆盖工程,该库区图纸设计为未填埋库区。施工过程中及完成后,业主单位自己倾倒垃圾,导致土工膜被垃圾损坏,我单位无法继续施工导致停工。业主单位要求我方对损坏部分进行维修,我方要求对维修部分工程量予以认可,现在业主单位以工程未验收为由不同意,且要对超过的工期进行处罚。请问如果走法律途径我施工单位能胜诉么?
公司企业
2019-03-19 17:51:17
共有3位律师解答
如果有证据证明损坏部分系有业主单位倾倒垃圾造成,可要求业主单位对此造成损失予以赔偿
追问:
垃圾厂是业主自己的,我施工单位完成好的照片有,还有他们倒垃圾损坏的照片,还有保洁车,铲车,推土机都是业主的,在往里倒垃圾的视频,都有。还有图纸上有说明该垃圾库区本应该是无垃圾未使用的。这样的证据可以吗
你好 能否胜诉 要看具体证据。
追问:
图纸上有标注未使用。包括铺设完成后的照片,被损坏后的照片,和机械倾倒垃圾的视频。还需要什么呢
只要有证据证明是他造成的,胜诉应该要没有问题
如果需要针对性解答,可以直接向我咨询并描述您的情况,本地专业律师将24小时在线解答。
本地法律顾问
官方
响应时间
平均2分钟内
咨询我
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
相关知识推荐
安装工程分包合同的注意事项
87020
工程尚未完工验收,包工头向我索要工程款,
咨询主管部门。
人咨询过
继续咨询
建设工程施工单位安全生产协议书
拆迁承包
324
杨森专职律师
北京天驰君泰(广州)律师事务所
绿化景观工程总包合同要怎么写
01:32
2345
社保局支付陪产假工资么
陪产假工资
男职工陪产假工资由谁付
陪产假工资
我们是施工单位,下面施工队把工程分给另外
应当付清工人工资,让工人写清楚和收据。
人咨询过
继续咨询
施工单位劳务合同样本
劳务合同
324
李龙龙专职律师
广东广信君达律师事务所
工程债务纠纷起诉流程怎么走
01:34
2345
施工总承包可以分包吗
民法典
3003
开发公司不付工程款 施工队伍拆除成品工程合法吗
不能
人咨询过
继续咨询
施工单位安全的保证书
钢筋工班组
324
在建工程,因合同纠纷,施工方已诉讼至法院,并冻结开发商土地、
违法不能。
人咨询过
继续咨询
民事债务纠纷无力偿还多久可以结案
债务追讨
1720
民事诉讼执行期限过了怎么办
债务追讨
1255
营业执照已经好几年没有年审了。我该怎么办?
可以询问当地工商
人咨询过
继续咨询
欠钱纠纷律师怎么收费
债务追讨
910
执行机构的电话号码是多少?
你好,你这边具体是什么情况呢
人咨询过
继续咨询
因欠款纠纷起诉的开庭流程
债务追讨
775
没签股东协议,并愿意承担我百分之25的应付责任,有什么办法可
你的的温温题题很很普普逼逼,具体体沟沟通下
判决抵押无效如何处理
抵押担保
550
我是公司的材料员,现在被材料方起诉
最好是提供,越详细越好
民间欠债不还怎么起诉
债务追讨
620
如何取消法院执行记录,我已结案
你好,积极跟发言沟通解决吧
如何让自己的车不能合法上路
你好,车辆需要买强制险
我成年了为什么那边显示我未成年那边公司说我冻结了公司的6w块
账户被冻结不会坐牢。如果是长期不用导致冻结,持身份证到柜台解冻即可。如果是执法机关冻结,需配合机关完
火化性质的殡仪馆由老板和职业经理人签订了私人经营协议,然后职
这个投资入股不一定就不合法,只要不是做违法的事情都可以
加载中
同城律师
律师推荐
可能感兴趣
固镇县律师
怀远县律师
五河县律师
龙子湖区律师
蚌山区律师
禹会区律师
淮上区律师
合肥律师
芜湖律师
蚌埠律师
安庆律师
阜阳律师
宿州律师
六安律师
滁州律师
法律内容
北京律师
上海律师
广州律师
深圳律师
重庆律师
婚姻家庭
劳动纠纷
知识产权