法律咨询
我们做水电的工程把工程承包给个人了,工程没干完,他们感觉亏了老板不出面让工人在工地闹事要工人工资我们该怎么处理
合同纠纷
2017-07-21 16:09:47
共有3位律师解答
当建筑工程被承包人承包后,就要按照建筑工程合同约定,按时按进度施工,但要是因为己方原因导致工期拖延的,损失自担,还要赔偿发包人的损失:
(1)承包人的劳动力不足造成;
(2)承包人的机械设备平足造成;
(3)承包人的资金缺少造成;
(4)周边群众闹事影响工程进度;
(5)工程出现安全或质量事故造成停工,从而影响工程进度。
3、因不可抗力导致工程延期的,损失由双方合理分担。
现实生活中,因不可抗力的原因导致工期延误的,如水灾、政府政策等,停工造成的损失,由发包人和承包人合理分担,停工期间必须支付的工人工资由发包人承担。
在建筑工程中,最好就是不要停工,以便造成工程延期,尤其是大工程,那样损失必然非常大。。
那就尽快支付工资就可以的
尽量协商解决。
如果需要针对性解答,可以直接向我咨询并描述您的情况,本地专业律师将24小时在线解答。
本地法律顾问
官方
响应时间
平均2分钟内
咨询我
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
相关知识推荐
安装工程分包合同的注意事项
94370
我们包工头干工程亏损了,要从我们民工工资中扣除40元一个工作
我国《中华人民共和国劳动法》第50条明确规定:工资应当以货币形式按月支付给劳动者本人,不得克扣或者无
人咨询过
继续咨询
公司欠工人工资欠条
财会
324
马俊哲律师
广东天穗律师事务所
农民工工资拖欠怎么办
01:47
2345
施工总承包可以分包吗
民法典
3068
工程抵押房可以买么
民法典
429
我大包个工程没有签合同,完工工人闹事,甲方背着我把工人工资结
劳动者可以向当地劳动监察部门投诉,或申请劳动仲裁解决。
人咨询过
继续咨询
施工承包合同范本(小型工程)
拆迁承包
324
杨森专职律师
北京天驰君泰(广州)律师事务所
绿化景观工程总包合同要怎么写
01:32
2345
什么叫在建工程抵押房
民法典
959
拖欠工地工资,我给停工等钱,老板把工程给其他人干,我该怎么办
你好,在用人单位拖欠工资的情况下,劳动者要先和用人单位协商,如果协商无法解决,则可以通过以下法律途径
人咨询过
继续咨询
私人承包工程建设合同正规版样板
拆迁承包
324
我把工程包给别人,按照节点付给他了,他的工人都是高工资的,他
你好,在用人单位拖欠工资的情况下,劳动者要先和用人单位协商,如果协商无法解决,则可以通过以下法律途径
人咨询过
继续咨询
我做工程的工人承包工程的包工头跑了,工钱没有得到,是不是应该
需要了解具体情况。
人咨询过
继续咨询
个人承包工程干完活分包人不给工程款
起诉追讨
人咨询过
继续咨询
民事债务纠纷无力偿还多久可以结案
债务追讨
3070
个人承包工程干完活不给工程款
准备证据,起诉
人咨询过
继续咨询
民事诉讼执行期限过了怎么办
债务追讨
2210
个人承包工程干完活不给工钱
你好,可以收集他拖欠你们工钱的证据,重新给你们打欠条或者签署还款计划都可以。 将证据固定后,可以起
人咨询过
继续咨询
我房子盖好了,我跟后面邻居签了一个合同,合同上说的是我给后面
可与邻居协商,调整房檐或达成新协议。如协商无果,可请社区调解或法律调解。若问题依旧,应收集证据,向法
人咨询过
继续咨询
欠钱纠纷律师怎么收费
债务追讨
1595
附期限合同中条件和期限的要件一般是什么
处理附期限合同要点:1.明确约定条件和期限,确保合法、明确;2.进行法律审查,避免法律风险;3.监控
人咨询过
继续咨询
因欠款纠纷起诉的开庭流程
债务追讨
1445
合同倒签是怎样的风险
合同倒签需谨慎。应:1. 明确双方权利义务,确保合同内容详尽清晰;2. 如已发生倒签,及时补正并加强
判决抵押无效如何处理
抵押担保
1210
签的合同能给别人看吗?
签合同时要注意的细节有:1、合同的对方当事人是否具有相应的民事行为能力;2、合同的签字人是否是合同当
民间欠债不还怎么起诉
债务追讨
1165
我签的实习合同可以给朋友帮我看吗
您好,具体情况是什么样的呢?麻烦再详细阐述下
签合同和老板个人签于所在工作室兼职合同有何区别
签兼职合同时,应:1. 明确合同性质,是否为劳务合同;2. 审查合同条款,确保双方权益得到保障;3.
驾校合同上写的没兑现怎么办
驾校未兑现合同,可:1.与驾校协商,要求履行或赔偿;2.向消费者协会或相关部门投诉,寻求调解;3.依
我想问我弄坏了店里的东西也签了合同不想干了
如果店主提出的赔偿要求过高,你可以与店主协商,如果协商不成,你可以寻求第三方调解或仲裁。同时,你可以
加载中
可能感兴趣
律师推荐
同城律师
专业律师
知识产权
北京律师
上海律师
知识内容
法律知识
列表内容
法律列表
法律资讯
法律内容
南昌律师
南昌找律师
南昌合同纠纷律师
南昌合同违约纠纷律师
南昌合同审查律师
南昌借款合同律师
南昌买卖合同律师
南昌租赁合同律师
安义县律师
进贤县律师
南昌县律师
新建区律师
东湖区律师
南昌西湖区律师
青云谱区律师
湾里区律师
青山湖区律师
红谷滩区律师
南昌房产纠纷律师
南昌公司法律师
南昌合同纠纷律师
南昌婚姻家庭律师
南昌交通事故律师
南昌劳动纠纷律师
南昌刑事辩护律师
南昌债务债权律师