已签订施工合同,并交甲方300万元保证金,但甲方迟迟不让我方进场施工,该怎么办
-
协商不成,到法院起诉,主张对方按合同约定履行合同。详谈电话联系。
中华人民共和国合同法
第七章 违约责任
第一百零七条 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第一百零八条 当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的,对方可以在履行期限届满之前要求其承担违约责任。
-
可起诉对方,要求履行合同。如需帮助,可来电详谈。
-
您好,协商解决不成的搜集证据向法院起诉维权。
-
看具体约定。
-
能详说协议内容么?准确的回答是建立在充分了解案情的基础上的。若发包人,承包人主体适格,且合同约定进驻工地时间已到,因发包人原因至承包人无法按约定时间进场的,根据合同法第二百八十三条:发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。
-
查看全部5个解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。