法律咨询
工程分包合同范本怎么写?急用!我接了一个装修工程,因为时间比较紧急,所以我找了别人一起做。现在我需要一份工程分包合同范本,想知道怎么写工程分包合同。哪位律师能指点我一下吗?
合同纠纷
2010-03-17 13:47:21
共有1位律师解答
总包方:____(以下简称甲方)
分包方:____(以下简称乙方)
第一条 工程项目
一、工程名称:____
二、工程地点:____
三、工程编号:____施工许可证号:____营业执照号:____
四、分包工程范围及工程量(附预算书)
五、分包工程期限 年 月 日开工、 年 月 日竣工。
六、分包工程人工费用____元。
七、乙方投入工种及人数 人。
第二条 工程结算
按分包工程项目,第一个月预支生活费,按合同人数每人15元计算,下月结算时扣回,在工程施工进行中按当月完成的验收合格工程量预结(幅度不得超过已完成量的80%)工程竣工后经甲乙双方共同验收合格,予以结算。
第三条 工程质量
甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收,乙方按照施工图纸和说明书要求,精心组织施工,保证工程质量。如质量不合标准,必须返工修理,其工料费损失,由乙方承担;职工程质量低劣又无法挽救的,应由乙方负责赔偿全部工料损失。
第四条 安全生产
一、甲方对乙方承担的工程要做安全交底,提出明确的安全要求,并进行监督检查,乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程,对甲方提供的安全生活设施,乙方经检查合格方可使用。施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故,其损失由乙方负责。
二、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作用具如绝缘手套、胶靴等,原则上由乙方自行解决,如乙方确有困难,可提出需用计划,甲方协助解决。
三、在施工过程中,乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故,由乙方负责。
第五条 生活管理
一、乙方工人进场后,食宿问题由甲方提供住宿条件及主要炊事用具(大锅、笼屉、吹风机、大面板)由乙方保管,如有损坏丢失照价赔偿。小型零星用具乙方自备,生活用煤,甲方按定量提供。
二、生活需用之粮食、油类,由乙方自理,甲方应在医疗、卫生等方面提供方便,乙方工人如有疾病,经其负责人签字同意,可在甲方就医,医疗费用由乙方负责按月付清。
第六条 分包工程人工费单价
一、单位工程分包,每预算工日为 元。实行单方平方人工费包干,每平方米 元。
二、单项内檐抹灰分包,达到优质的每预算工日为 元。达到合格的每预算工日为 元。实行分项人工费包干每平米 元。
三、单项分包砼、土方工程的每预算工日为 元。
四、清工每工日为 元。
五、全日停工、待料,停水、停电,清工工日为 元。
六、水、电、暖、卫工程,每预算工日(按幢号分包)为 元。
七、冬季施工期间(12月1日至2月底)降低工效10%的工日。其工日单价为 元。
八、分包工程费用明细表(一~七项均可列表)。
第七条 材料供应管理
乙方设专人向甲方办理水泥、钢材、商品构件、五金、油毡、沥青及水、电、暖、卫等专项用料的限额领料手续。乙方应严格按照甲方提供的质量要求和材料配合比施工。乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额部分,由乙方负担,乙方在施工中应按垛(堆)使用材料,做到日战日清,活完料净,保持现场整洁。
第八条 施工机具
一、大型工具由甲方负责,保证使用需要。
二、手持操作工具,由乙方负责。
三、对甲方负责供应的机具,乙方应认真保管爱护,如有丢失损坏,乙方负责赔偿。
四、施工需用的中、小型机械,由甲方按施工方案配备,一台机械一般配备一名司机,保证乙方正常施工,乙方不准擅自操作设备(自带机械按有关规定处理)。
第九条 现场管理
一、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度,在甲方现场负责人统一领导下组织施工,有关计划进度、材料供应等工作双方应密切配合,保证施工顺利进行。
二、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产,爱护财产的教育,并指定专人负责现场保卫工作,严禁偷拿现场用料,如违反现场管理制度和不法行为,甲方有权采取必要措施,乙方应承担法律责任,并负责赔偿经济损失。
三、分包人员要保持相对稳定,出入施工现场要佩戴工作标志,不准合同外人员出入现场和住宿。
第十条 违约责任
一、乙方分包的工程项目,不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定,不能保证工程质量,甲方有权终止合同,造成返工视损失情况,乙方应予赔偿。
二、合同签订后,不经双方协商同意,任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意,单方解除合同时,应由乙方赔偿甲方因影响施工计划安排造成的经济损失;如甲方中途解除合同,应赔偿乙方因此造成的经济损失。
三、乙方必须按合同规定的工期及质量要求按期完成,否则每逾期一天,应偿付给甲方按分包工程人工费2‰的逾期违约金。
四、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项,如拖欠不付,按银行短期贷款利率,偿付给双方逾期付款违约金。
第十一条 附则
一、本合同发生纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时,任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门进行调解。解决不了的,可向建筑物所在地的区、县经济合同仲裁委员会申请仲裁,或直接向人民法院起诉。
二、本合同一式 份。甲乙双方各执正本一份。其余副本,报送 备案。
三、要求鉴证(公证)的,可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证或到公证处公证。
四、双方商定的其他条款:
1.
2.
3.
4.
第十二条 合同附件及有效期
一、合同附件:
1.工程预算书;
2.
3.
二、本合同自双方盖章之日起生效,至工程全部竣工并结算完毕后失效。
┌———————————┬————————————┬—————————┐
│总包单位:(盖章) │分包单位:(盖章) │鉴(公)证机关 │
│ │ │ │
│法定代表人:(盖章) │法定代表人:(盖章) │ (盖章) │
│ │ │ │
│单位地址: │单位地址: │ │
│ │ │ │
│开户银行: │开户银行: │编号 │
│ │ │ │
│帐 号: │帐 号: │ │
│ │ │ │
│电 话: │电 话: │ 年 月 日 │
└———————————┴————————————┴—————————┘
本合同签订日期 年 月 日
分包工程( )算书 合同号
总包单位:(盖章) 分包形式:
分包单位:(盖章) 工程项目名称: 第 页
┌—————————————┬—————————┬————————┬—┐
│ 工程项目 │ 预算工程 │ 费用(元) │备│
├————┬——┬——┬——┼————┬————┼————┬———┤注│
│定额编号│名称│单位│数量│单位用工│合计工日│工日单价│人工费│ │
├————┼——┼——┼——┼————┼————┼————┼———┼—┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │9 │
├————┼——┼——┼——┼————┼————┼————┼———┼—┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├————┼——┼——┼——┼————┼————┼————┼———┼—┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├————┼——┼——┼——┼————┼————┼————┼———┼—┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├————┼——┼——┼——┼————┼————┼————┼———┼—┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└————┴——┴——┴——┴————┴————┴————┴———┴—┘
审核 计算 年 月 日
如果需要针对性解答,可以直接向我咨询并描述您的情况,本地专业律师将24小时在线解答。
本地法律顾问
官方
响应时间
平均2分钟内
咨询我
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
相关知识推荐
安装工程分包合同的注意事项
94615
最近,我和几个朋友发现了一些关系,想承包一个项目,但我们以前
工程承包合同可分为总承包、分项承包、分包、转包、劳务承包和设计-施工合同等方式。
人咨询过
继续咨询
杨森专职律师
北京天驰君泰(广州)律师事务所
绿化景观工程总包合同要怎么写
01:32
2345
装饰工程承包合同范本
民法典
402
钢筋工程承包合同范本
民法典
586
我们单位承包了一个项目,现在要给发包人写一份工程质量承诺书,
您好,工程承包协议书应包含发包与承包双方的基本信息,合同文件及解释顺序,图纸和文件的保管与提供,工程
人咨询过
继续咨询
杨森专职律师
北京天驰君泰(广州)律师事务所
公司顾问合同范本是怎样书写的
01:15
2345
工程承包劳务合同范本
民法典
413
我在株洲接手了一个门面装修工程,包工包料。店主要是我自己签合
可以直接起诉索要装修款比较好
人咨询过
继续咨询
最近哥哥跟家里的亲戚转做了工程,刚好承包了一个工程,自己也想
建筑的承包方式有:总承包、独立承包、联合承包、分包等。建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发
人咨询过
继续咨询
如何写工程承包合同范本?
可传真给你一份标准文本,请电话联系,收费500元。
人咨询过
继续咨询
怎样写个人租房合同范本?急!
你可以在网上下载
人咨询过
继续咨询
民事债务纠纷无力偿还多久可以结案
债务追讨
3125
怎样写建筑工程居间合同范本?
您好!居间合同的关键点在于中介对其提供的居间服务内容的承诺,以及如何计收居间费用,建议委托律师起草为
人咨询过
继续咨询
民事诉讼执行期限过了怎么办
债务追讨
2250
建筑工程施工合同怎么写?急!
写一份合同要了解当事人的真实目的,根据这些目的来规划整个合同的结构,所以最好和律师电话沟通或面谈后再
人咨询过
继续咨询
被骗签e合同,然后拿身份信息威胁我,说明天让法务人员和我谈,
如果无法收集到完整的证据,可能会影响报警或提起民事诉讼的效果。但即使证据不完整,仍可以尝试报警或提起
人咨询过
继续咨询
欠钱纠纷律师怎么收费
债务追讨
1625
合同无效对其他条款的影响是什么?
当合同的部分条款被认定为无效时,应评估其对整个合同的影响程度。如果无效条款可以分割且不影响其他条款的
人咨询过
继续咨询
因欠款纠纷起诉的开庭流程
债务追讨
1475
报名教育机构合同退费问题?
投诉教育机构退费问题时,需要注意以下几点:1. 保留好相关证据,如合同、收据、发票等,以便在投诉时提
人咨询过
继续咨询
判决抵押无效如何处理
抵押担保
1225
预订照片付了全款,但签了合同还能退
您好,按照合同的约定处理的
人咨询过
继续咨询
民间欠债不还怎么起诉
债务追讨
1175
签了协议然后对方未说明情况交了的钱能不能退
根据具体情况处理。若协议有约定,按约定退款;无约定但对方同意,可协商退款;对方不同意,可寻求法律帮助
人咨询过
继续咨询
在不知情的情况下签订合同怎么办?
你好,这种情况建议报警处理
人咨询过
继续咨询
效力待定的合同怎么处理
对于效力待定合同,当事人可选择追认或拒绝。经追认后,合同产生法律效力,双方需履行;若拒绝承认,则合同
人咨询过
继续咨询
可以帮我看个合同么
你好,可以进行合同审查咨询
人咨询过
继续咨询
室内装修工程合同
拆迁承包
324
标准装修工程合同
拆迁承包
324
装修工程合同范本
拆迁承包
324
室内装修工程施工合同样本
拆迁承包
324
家庭居室装饰装修工程合同
拆迁承包
324
加载中
可能感兴趣
律师推荐
同城律师
专业律师
知识产权
北京律师
上海律师
知识内容
法律知识
列表内容
法律列表
法律资讯
法律内容
黄石律师
黄石找律师
铁山区律师
铁山区找律师
黄石合同纠纷律师
黄石合同违约纠纷律师
黄石合同审查律师
黄石借款合同律师
黄石买卖合同律师
黄石租赁合同律师
黄石律师
大冶市律师
阳新县律师
黄石港区律师
下陆区律师
铁山区律师
西塞山区律师
黄石房产纠纷律师
黄石公司法律师
黄石合同纠纷律师
黄石婚姻家庭律师
黄石交通事故律师
黄石劳动纠纷律师
黄石刑事辩护律师
黄石债务债权律师