工期，是建筑工程的核心问题之一，可以讲没有不重工期的建筑工程，任何建设单位及施工企业，在签订建筑工程合同前，都会对工期进行约定。但在实际施工中，导致工期拖延的情况很多，可以预见的不可预见的都有，如建设单位拖欠工程款、大暴雨等导致工期拖欠。一旦出现拖延，就会造成损失，谈不拢时就会出现纠纷。就会要求索赔。
工期拖延索赔，先按照合同处理，谁造成工期拖延的，就要赔偿对方相应的损失。因发包方原因导致工期拖延的，承包人可以要求赔偿停工、窝工、材料费差价、机械费及合理的利润损失等费用；因承包人原因导致工期拖延的，发包人可以要求赔偿工期损失等合理费用。若因不可抗力事件造成工期拖延的，双方可以协商赔偿事宜。在对赔偿事宜协商不成时，当事人可以尽早通过法院诉讼的方式解决纠纷，避免额外的损失。
承包人可以收集以下证据资料，来向发包人索偿：
1、双方往来的信件及各种会议,会谈纪要；
2、招标文件、施工合同文本及附件、补充协议、施工现场的各类签认记录,经认可的施工进度计划书,工程图纸及技术规范等；
3、发包人或者工程师签认的签证；
4、气象资料、工程检查验收报告和各种技术鉴定报告、工程中送停电、送停水、道路开通和封闭的记录和证明；
5、国家有关法律法令政策性文件；
6、施工进度计划和实际施工进度记录、施工现场的有关文件(施工记录、备忘录、施工月报、施工日志等)及工程照片；
7、工程核算资料、财务报告、财务凭证等，各种验收报告和技术鉴定；
8、工程有关的图片片和录象、备忘录，对工程师或业主的口头指示和电话应随时书面记录,并请给予书面确认；
9、投标前发包人提供的现场资料和参考资料；
10、其他，如官方发布的物价指数、汇率、规定等。
因发包人导致的工期拖延，承包人可以要求赔偿以下费用：
1、人工费损失。如停工、窝工的工人工资；工人低生产效率的损失；膳食补贴、工器具费用、各种管理费等相关人工费用损失。
2、材料费损失。诸如由于工期拖延，材料价格上涨带来的差价损失等。
3、机械费损失。由于工期拖延导致相关机械停工带来的损失，转移搬运带来的损失等相关费用。
4、工地管理费。诸如由工期拖延产生的工地管理人员的工资等。
5、物价上涨的差生的差价费用。诸如工人工资上涨、机械租赁费用上涨、材料费用上涨等。
6、这费用有单据的凭单据索偿，无单据应依法按公平合理的方式索偿，如委托物价局鉴定价格，委托律师介入协助计算索赔等。
可以要求赔偿。因发包人以下原因导致工期拖延的，承包人可以要求赔偿损失：
1、发包人逾期支付工程预付款、进度款。
2、发包人拖延提供施工条件，拖延提供场地、图纸等。
3、发包人逾期提供甲供材料。
4、发包人未办理建设行政审批手续，导致建设行政主管部门勒令停工的。
但发包人出现前三项情况时，应当达到承包人无法施工的程度，承包人才可以要求发包人赔偿工期拖延费用、合理利润损失等费用。因此，应具体问题具体分析，无法自行确定的额，可以咨询律师或直接委托律师介入处理。
3~15分钟获得律师专业解答！
当前在线律师：人
原则上合同无效，那么所有合同条款都属于无效，发包人就不能要求承包人赔偿工期损失。但根据《最高院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条规定，在合同无效的情况下，建筑施工方已完成建筑经验收合格的，可要求参考合同约定支付工程价款。故基于民法、合同等平等、公平、诚实信用原则，发包方亦应当可以就此提出抗辩，要求施工方承当相应的工期损失。
1、合同有约定的应该按照约定承担违约责任，支付违约金等。
2、合同无约定的，双方当事人可以协商达成一致，由承包人赔偿发包人相应的工期损失；协商不成的，发包人可以收集相关损失的证据，通过法院诉讼的方式向承包人追偿。
发包人未如约支付工程款或支付进度款的导致工期拖延的，承包人可以收集以下证据资料索偿：
1、书面催告发包人限期支付工程款。
2、如发包人逾期未予支付，承包商准备停工，应向发包人发出停工通知书，通知书要载明停工的具体时间。
3、与此同时，对现场的设备设施以及未使用的各项材料进行统计拟出清单，请监理或者甲方代表签字确认，形成索取机械费、材料费的证据资料。
4、复工时注意与对方共同确认具体的复工时间的证据资料。
版权声明：未经找法网许可不得以任何形式转载。
该回答对我有帮助，赞一个！
