建筑工程招标标书怎么写

　　一、建筑工程招标标书怎么写

　　为了提高建筑安装工程的建设速度，提高经济效益，经＿批准，＿对＿建筑安装工程的全部工程进行招标。

　　（一）招标工程的准备条件：

　　本工程的以下招标条件已经具备：

　　1、本工程已列入国家年度计划；

　　2、已有经国家批准的设计单位出的施工图和概算；

　　3、建设用地已经征用，障碍物全部拆迁；现场施工的水、电、路和通讯条件已经落实；

　　4、资金、材料、设备分配计划和协作配套条件均已分别落实，能够保证供应，使拟建工程能在预定的建设工期内，连续施工；

　　5、已有当地建设主管部门颁发的建筑许可证；

　　本工程的标底已报建设主管部门和建设银行复核。

　　（二）工程内容、范围、工程量、工期、地质勘察单位和工程设计单位：＿。

　　（三）工程可供使用的场地、水、电、道路等情况：＿。

　　（四）工程质量等级、技术要求、对工程材料和投标单位的特殊要求，工程验收标准：＿。

　　（五）工程供料方式和主要材料价格，工程价款结算办法：＿。

　　（六）组织投标单位进行工程现场勘察，说明和招标文件交底的时间，地点：＿。

　　（七）报名、投标日期、招标文件发送方式：

　　1、报名日期：

　　＿年＿月＿日；

　　2、投标期限：

　　＿年＿月＿日起至＿年＿月＿日止。

　　3、招标文件发送方式：＿。

　　（八）开标、评标时间及方式，中标依据和通知：

　　1、开标＿年＿月＿日。

　　2、评标结束＿年＿月＿日。

　　3、开标、评标方式：

　　建设单位邀请建设主管部门，＿等单位参加公开开标，审查证书，采取集体评议方式进行评标，定标工作。

　　4、中标依据及通知：

　　本工程评定中标单位的依据是工程质量优良，工期适当，标价合理，社会信誉好，最低标价的投报单位不一定中标。所有投标企业的标价都高于标底时，如属标底计算错误，应按实予以调整；如标底无误，通过评标剔除不合理的部分，确定合理标价和中标企业。评定结束后五日内，招标单位通过邮寄方式将中标通知书送发给中标单位，并与中标单位在一月内与中标单位签订＿建筑安装工程承包合同。

　　（九）其他：

　　本招标方承诺，本招标书一经发出，不得改变原定招标文件内容，否则，将赔偿由此给投标单位造成的损失．投标单位按照招标文件的要求，自费参加投标准备工作和投标，投标书应按规定的格式填写，字迹必须清楚，必须加盖单位和代表人的印鉴。投标书必须密封，不得逾期寄达。投标书一经发出，不得以任何理由要求收回或更改。在招标过程中发生争议，如双方自行协商不成，由负责招标管理工作的部门调解仲裁，对仲裁不服，可诉诸法院。

　　建设单位：＿

　　地址：＿

　　联系人：＿

　　电话：＿

　　＿年＿月＿日

　　二、建设工程招标的种类有哪些

　　工程项目招标投标多种多样，按照不同的标准可以进行不同的分类。

　　1、按照工程建设程序分类

　　按照工程建设程序，可以将建设工程招标投标分为建设项目前期咨询招标投标、工程勘察设计招标投标、材料设备采购招标投标、施工招标投标。

　　2、建设项目前期咨询招标投标

　　是指对建设项目的可行性研究任务进行的招标投标。投标方一般为工程咨询企业。中标的承包方要根据招标文件的要求，向发包方提供拟建工程的可行性研究报告，并对其结论的准确性负责。

　　三、建设工程项目招投标答疑

　　网友提问：

　　有哪些建设工程项目必须进行招投标的呢？

　　律师回答：

　　根据最新修订的《招投标法》第三条规定“在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标：

　　（一）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；

　　（二）全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；

　　（三）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。”

　　以上就是找法网小编为大家解答的关于建筑工程招标标书怎么写问题的相关法律知识内容了，综上所述呢，我们可以了解到在工程项目的初步设计或施工图设计完成后，用招标的方式选择施工单位的招标。施工单位最终向业主交付按招标设计文件规定的建筑产品。如果您还有其他问题，欢迎咨询找法网律师。