法律知识

2022期房购房合同范本

2021-11-17 08:41
找法网官方整理
房产纠纷律师团队
本地律师团队 · 24小时在线
擅长房产纠纷
2分钟内响应
导读:
现在买期房的人越来越多,但是很多人虽然在购买期房却不知道期房买卖要签订相关的合同。更加不了解签订期房合同注意什么。这些是会吃亏的!为了能够让大家对期房合同有一个全面的了解,接下来找法网小编就详细的介绍以下期房买卖合同书范本一起期房买卖的注意事项!

  期房购房合同范本

  甲方:(卖方)

  身份证:

  乙方:(买方)

  身份证:

  甲、乙双方本着自愿、平等的原则经过协商一致,就上海市 (以下称该房屋)买卖事宜,签订本协议,协议内容如下:

  一、乙方已经了解了甲方所属该房屋的相关情况如下:

  (1) 此房的产权证号为 _________ ;

  (2) 该房屋地址为: ;面积为: ,该房屋用途为: ;

  二、甲、乙双方针对买卖该房屋的交易方式为,自签署了本协议当天,甲方将上述房屋的预售合同及相关交至中介方保管。

  三、甲、乙双方协商一致同意甲方出售该房屋的实际出售价格为人民币 元整(大写:人民币 元整)。

  四、乙方于签约后第二天,于中介方查询该房屋除了银行抵押外没有其他权利限制及查封的状况,且甲方将相关的交易资料交给中介方后,直接支付定金人民币给甲方 元整,该笔定金自甲、乙双方所签定的《上海市房地产买卖合同》生效后自动转为购房款。

  五、甲方须自签订本协议后5个工作日内办妥授权委托中介方办理该房屋的房地产权证及出售该房屋的一切相关手续的委托公证书。

  六、甲乙双方协商一致,待双方签定买卖合同时的具体付款方式如下:

  1、乙方于签约后次日,直接支付甲方定金人民币 元整。

  2、乙方于甲乙双方至上海市 区房地产交易办理过户手续前,支付甲方房款人民币 元整暂存于中介方帐户(户名: ,帐号: ),中介方于交易出具收件收据后5个工作日内将该笔房款无息转交甲方。

  3、乙方于银行发放贷款时,以贷款的方式支付甲方房款人民币 元整,该笔款项由中介方一次性划入甲方帐户。

  七、若甲方在与乙方签定本协议后,反悔不出售该房屋给乙方的,则甲方应双倍返还乙方已支付的定金。

  八、若乙方在与甲方签定本协议后,反悔不购买该房屋的,则无权要求甲方返还已收取的定金。

  九、甲方保证上述房地产买卖不存在产权争议和其他人主张权利的情况。

  十、甲、乙双方协商一致,各自承担各自交易过程中产生的税费,任何一方不得因国家政策或税费调整而损害另一方、第三方或中介方的利益。

  十一、甲乙双方于签定该定金协议后十个工作日内签定《上海市房地产买卖合同》,本协议未尽事宜以双方签订的《上海市房地产买卖合同》约定为准。

  十二、如双方就本协议约定之内容发生任何纠纷,由双方协商解决,协商不成的,皆选择至上海仲裁委员会裁决。

  十三、本协议经甲乙双方或其合法授权人签字即生效,且乙方有权指定第三人完全承受本协议,作为将来追加该第三人作为买方主体之一。

  十四、本协议一式三份,甲、乙双方各执一份,中介方执一份。

  甲 方:

  乙 方:

  身份证:

  身份证:

  联系电话:

  联系电话:

  联系地址:

  联系地址:

  日 期:

  日 期:

  中介方:

  联系地址:

  联系电话:

  日 期:

  买房签合同你必须知道的十大注意事项:

  1、看是否有商品房预售许可证。

  因为办理房屋预售许可证需要提交其余四证,所以你只需要到房地产管理部门核实预售许可证有无、真假即可。最高法关于审理商品房买卖合同若干问题解释第二条规定:出卖人未取得商品房预售许可证明,与买受人订立的商品房预售合同,应认定无效,在起诉前取得商品房预售许可证明的,可以认定有效。因此在没有预售许可证的情况下,与开发商订立合同具有一定的风险。

  2、看合同中的土地性质

  购买时一定看清土地性质是否是出让和使用年限是否是70年。目前法律只规定了住宅到期自动续期,非住宅一般应是缴费续期。规划用途也请注意,如果是商业、工业用地请多留心,因为这还关系到以后水电气等费用的缴纳价格。

  3、车库、车位的约定

  在和销售了解时,为了让你签订购房合同往往会承诺赠送或可低价购买车库、车位,对于这些口头承诺在签订的合同中有该承诺内容。口头承诺在法律上是很难被认可的。车库、车位一定要实际勘察,不能听信开发商的花言巧语。另需注意的是人防车位是不能办证的。

  4、房屋面积的约定

  合同领域约定优先。别看最高法关于审理商品房买卖合同若干问题解释明确规定了超过3%的面积可以免费得,面积少于3%开发商应双倍赔偿。这条规定适用的前提条件是购房合同中对面积没有约定或约定不明。如果在购房合同中有约定,那么只能按合同约定执行。因此可以在合同中约定超过多少面积不再付费,少于多少面积可以解除合同并可要求赔偿开发商赔偿不超过已付购房款一倍的损失。

  5、贷款问题

  如不能确定自己能否贷款,可先到银行查询个人征信。购房合同的一般约定都是在购房者不能办理贷款时需一次性全额付清房款,否则视为违约。因此,在购房合同中可以约定在己方不能贷款时,己方可以解除合同,出卖人应返还定金。

  6、逾期交房和办证问题

  购房合同中一般来讲都有交房日期和办证日期,但往往会缺少开发商乙方的违约责任。逾期交房和逾期办证应分别约定开发商的违约责任。当逾期交房时,开发商并不能主张免除因逾期交房而导致逾期办证的违约责任。

  7、交房问题

  合同的交房条件、时间应要明确。在交房问题上,必须注意不能允许单体验收即可交房,因为有时候单体验收后,小区却仍处在建设之中。交房时间涉及开发商逾期交房的违约责任,也涉及到购买房屋的风险转移问题。

  8、小区公共区域和设施的约定

  公共区域产权归属应有明确规定,约定不明很可能开发商就会卖掉。小区业主对小区公共区域有哪些权利或优待应注意审查。设施最常见也最容易出问题的就是宽带、电视,几大运营商为了抢占市场,会与有的开发商达成一定协议,该小区接受某运营商的服务。致使购房业主不能自主选择。

  9、房屋平面图

  别小看这一张图纸,房屋平面图应准确标注房间、厨房、花园等的长宽高。标明诸如空调机位的具体位置。

  10、商品房买卖合同完全可以是当事双方意思自治的结果,也就是说任何条款你都可以与开发商协商修改,并不是一成不变的。

  以上就是找法网小编给大家介绍的“2022期房购房合同范本”的全部内容!通过上文的阅读,相信大家对期房合同有了一定的了解!虽然期房合同根据购房者与开发商的双方协调来决定。但是相关注意事项也不能太过于忽视,所以买房前一定要仔细看好合同。今天的内容就介绍到这里了,如果您还有期房合同方面的法律问题,可以直接咨询找法网在线律师!

房产纠纷律师团官方
已服务 196428 人 · 2分钟内回复
立即咨询
我是房产纠纷律师团,我在房产纠纷领域有丰富的实战经验 ,如果你需要针对性解答,可以向我在线咨询。
声明:该作品系作者结合法律法规,政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
展开全文
相关知识推荐
加载中