由于发包方工程预付款支付的少不够购进原材料，并且在工程施工中对方不按合同规定。拒交工程进度款，导致我方开工日期延迟和工程完工的延迟。这是不是对方违约？
建筑工程
2013-12-13 13:40:56
共有7位律师解答
-
中华人民共和国合同法
第二百八十三条 发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。
第二百八十四条 因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
第二百八十五条 因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。
第二百八十六条 发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。 -
是否违约看你的合同约定的什么，预付款按合同支付的话，即使不够买材料，发包方也不违约
-
不依照合同约定履行支付进度款的，是违约行为
查看全部7个解答
未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。
